首页
登录
建筑工程
某中型水库除险加固工程主要建设内容有:砌石护坡拆除、砌石护坡重建、土方填筑(坝体
某中型水库除险加固工程主要建设内容有:砌石护坡拆除、砌石护坡重建、土方填筑(坝体
admin
2022-08-02
20
问题
某中型水库除险加固工程主要建设内容有:砌石护坡拆除、砌石护坡重建、土方填筑(坝体加高培厚)、深层搅拌桩渗墙、坝顶沥青道路、混凝土防浪墙和管理房等。计划工期9个月(每月按30d计)。合同约定:(1)合同中关键工作的结算工程量超过原招标工程量15%的部分所造成的延期由发包人承担责任;(2)工期提前的奖励标准为10000元/d,逾期完工违约金为10000元/d。施工过程中发生了如下事件:事件1:为满足工期要求,采取分段流水作业,其逻辑关系见表4-12。
项目部技术人员编制的初始网络计划如图4-22所示。项目部在审核初始网络计划时,发现逻辑关系有错并将其改正。事件2:项目部在开工后第85天末组织进度检查,F、H、E、J工作累计完成工程量分别为400m3、600m3、20000m3、125m3(假定工作均衡施工)。事件3:由于设计变更,K工作的实际完成时间为33d,K工作的结算工程量为292m3。
除发生上述事件外,施工中其他工作均按计划进行。【问题】1.指出事件1中初始网络计划逻辑关系的错误之处。2.依据正确的网络计划,确定计划工期(含施工准备)和关键线路。3.根据事件2的结果,说明进度检查时F、H、E、J工作的逻辑状况(按“……工作已完成……天工程量”的方式陈述)。指出哪些工作的延误对工期有影响及影响天数。4.事件3中,施工单位是否有权提出延长工期的要求?说明理由。5.综合上述事件,该工程实际工期是多少天?承包人可因工期提前得到奖励或逾期完工支付违约金为多少?
选项
答案
解析
[答案]
1.事件1中初始网络计划逻辑关系的错误之处:
(1)E工作的紧前工作只有C工作。E工作的紧前工作应为C、D工作。
(2)在节点④、⑤之间缺少一项虚工作。或E工作与C、D工作之间存在逻辑关系。
2.计划工期为270d。
关键线路:A→B→D→H→I→K→L→M。
3.F工作已完成4d工程量,H工作已完成8d工程量,E工作已完成10d工程量,J工作已完成25d工程量。H、J工作拖延对工期有影响。H工作延误影响工期3d,J工作延误影响工期5d。
4.事件3中,施工单位有权提出延长工期的要求。
理由:依据合同,承包人对K工作结算工程量超过276m3(240×115%)部分所造成的工程延误可以提出延期要求,可提出2d的延期要求。
5.该工程的实际工期=270+5+3=278d。
因逾期完工支付的违约金=10000×(278-270-2)=60000元。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/jzgc/145566.html
本试题收录于:
一建水利水电工程实务题库一级建造师分类
一建水利水电工程实务
一级建造师
相关试题推荐
下列高速铁路工程测量平面控制网中,主要为勘测和施工提供控制基准的是()。A.
根据《铁路基本建设工程设计概(预)算编制办法》,下列施工增加费中,属于 特殊施
确定铁路工程现场计划目标成本的主要依据是()。A.市场价格信息 B.实
铁路工程项目的一般测量科目实行同级换手测量时,须更换()。A.观测点
(五) 背景资料:某新建双线I级铁路站前工程情况见图5-1平面布置示意图。
(四) 背景资料:某铁路工程第一合同段全长75km,属国家I级单线铁路,起点位
(三) 背景资料:某施工单位承建客运专线某黄土隧道工程。该工程为单洞双线隧道,
(五) 背景资料 某集团公司总承包某新建铁路一标段工程。该工程设计标准为时速
(四) 背景资料 某新建铁路桥梁工程一标段共有595孔32米简支整孔箱梁,分
(四)背景资料 某既有铁路需增建二线,主要工程内容包括:路基、桥梁、隧道、轨道
随机试题
A.risenB.smoothC.friendlyD.exceedingE.r
[originaltext]W:Thedoctorshouldbeabletoseeyouinafewminutes.Ijust
A【B1】______ofthephysicalandchemicalnatureoflifemustbegin;noton
在Excel中,对某工作表重新命名可以采用()。A.双击表格标题行 B.单击
根据《个体工商户建账管理暂行办法》的规定,个体、私营业主可自行建账,也可以聘请社
实桥荷载试验中,半桥多用于静态应变测试,全桥多用于动态应变测试和应变传器桥路组合
抑制细胞壁黏肽合成的药物是A.链霉素 B.四环素 C.磺胺类 D.头孢菌素
王某涉嫌故意伤害李某,该案在北京市朝阳区法院审理。下列关于本案回避的说法正确的是
企业对下列金融资产进行初始计量时,应将发生的相关交易费用计入初始确认金额的有(
水泥稳定土基层施工碾压时,头两遍碾压速度应控制在()km/h以内。A.2~3
最新回复
(
0
)