首页
登录
建筑工程
某工程项目,业主通过招标与甲建筑公司签订了土建工程施工合同,包括A、B、C、D、
某工程项目,业主通过招标与甲建筑公司签订了土建工程施工合同,包括A、B、C、D、
题库
2022-08-02
48
问题
某工程项目,业主通过招标与甲建筑公司签订了土建工程施工合同,包括A、B、C、D、E、F、G、H八项工作,合同工期360天。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同,包括设备安装与调试工作,合同工期180天。通过相互的协调,编制了如图2—1所示的网络进度计划。
该工程施工过程中发生了以下事件:(1)基础工程施工时,业主负责供应的钢筋混凝土预制桩供应不及时,使A工作延误7天。(2)B工作施工后进行检查验收时,发现一预埋件埋置位置有误,经核查,是由于设计图纸中预埋件位置标注错误所致。甲建筑公司进行了返工处理,损失5万元,且使B工作延误15天。(3)甲建筑公司因人员与机械调配问题造成C工作增加工作时间5天,窝工损失2万元。(4)乙安装公司设备安装时,因接线错误造成设备损坏,使乙安装公司安装调试工作延误5天,损失12万元。发生以上事件后,施工单位均及时向业主提出了索赔要求。【问题】1.施工单位对以上各事件提出索赔要求,分析业主是否应给予甲建筑公司和乙安装公司工期和费用补偿。2.如果合同中约定,由于业主原因造成延期开工或工期延期,每延期一天补偿施工单位6000元,由于施工单位原因造成延期开工或工期延误,每延误1天罚款6000元。计算施工单位应得的工期与费用补偿各是多少?3.该项目采用预制钢筋混凝土桩基础,共有800根桩,桩长9m。合同规定:桩基分项工程的综合单价为180元/m;预制桩由业主购买供应,每根桩按950元计。计算甲建筑公司桩基础施工应得的工程款是多少(注:计算结果保留一位小数)
选项
答案
解析
1.对索赔要求的判定: (1)业主钢筋混凝土预制桩供应不及时,造成A工作延误,因A工作是关键工作,业主应给甲公司补偿工期和相应费用。业主应顺延乙公司的开工时间和补偿相关费用。
(2)因设计图纸错误导致甲公司返工处理,由于B工作是非关键工作,而且已经对A工作补偿工期,B工作延误的15天在其总时差范围以内,故不给予甲公司工期补偿,但应给甲公司补偿相应的费用。因对乙公司不造成影响,故不应给乙公司工期和费用补偿。
(3)由于甲公司原因使C工作延长,不给予甲公司工期和费用补偿。因未对乙公司造成影响,业主不对乙公司补偿。
(4)由于乙公司的错误造成总工期延期与费用损失,业主不给予工期和费用补偿。由此引起的对甲公司的工期延误和费用损失,业主应给予补偿。
2.工期和费用补偿的计算:
(1)甲公司应得到工期补偿为:
事件(1):业主预制桩供应不及时补偿工期7天。
事件(4):因安装公司原因给甲公司造成工期延误,应补偿5天。
工期补偿合计12天。
甲公司应得到费用补偿为:
事件(1):7×6000=4.2(万元)。
事件(2):5.0万元。
事件(4):5×6000=3.0(万元)。
费用补偿合计12.2万元。
(2)因业主预制桩供应不及时,乙公司应得到工期补偿7天。
乙公司应得到费用补偿为:
事件(1)补偿:7×6000=4.2(万元)。
事件(4)罚款:5×6000=3.0(万元)。
费用补偿合计4.2-3.0=1.2(万元)。
3.工程价款的计算:
预制桩购置费用:800×950=76(万元)。
桩基础工程合同价款:800×9×180=129.6(万元)。
甲公司桩基础施工应得工程价款:129.6-76=53.6(万元)。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/jzgc/323958.html
本试题收录于:
土木建筑监理案例分析题库监理工程师分类
土木建筑监理案例分析
监理工程师
相关试题推荐
工程项目安全预评价报告的内容主要有()。A.安全状况初步评价 B.安全管理岗
工程项目施工安全计划的内容主要有()。A.安全设施设计 B.确定安全组织机构
工程项目安全预评价的方法主要有()。A.因果分析法 B.事故树分析法 C.
某建设工程施工过程中发生较大生产安全事故,根据《生产安全事故调查处理条例》规定该
工程项目HSE管理的任务不包括()。A.建立完善的HSE管理体系 B.按
HSE逐步为大家所接受的时间和事件(地点)是()。A.1986年,壳牌公司
有关业主对工程进度款的支付,正确的有()。A.承包商的报表经过工程师认可后业主
FIDIC合同中,合同通用条件的条款中规定,可以给承包商合理延长合同工期的条件
关于货物采购合同中的监造,下列说法正确的是()。A.无论合同有无约定,买方均可
预付款的用途包括()。A.用于承包人为合同工程施工购置材料 B.用于承包人完
随机试题
Obama’sSuccessIsn’tAllGoodNewsforBlackAmericans
下列关于百科全书的表述,错误的是()。A.百科全书具有知识标准的性质 B.百
检验检测机构的“管理体系”是由()构成的。A.组织结构 B.职责 C.过程
关于工程量清单中的项目特征描述,下列表述正确的是( )。A.应符合工程量计算规
人民法院判决撤销或者部分撤销,并可以判决被告重新作出行政行为的情况包括()。A、
在恶性疟原虫感染者的外周血中能查到A.环状体、滋养体B.滋养体、裂殖体C.环状体
A.翼静脉丛 B.面深静脉 C.上颌静脉 D.面总静脉 E.颢浅静脉连接
上市公司甲公司系ABC会计师事务所的常年审计客户。2020年4月1
对纳税义务人偷税.骗税而导致少交税款的,税务机关追征其未交或少交的税款和滞纳金或
(2017年真题)关于外用施工电梯与楼层间通道防护门的做法,正确的是()。A.
最新回复
(
0
)