首页
登录
建筑工程
承包人可以索赔的分部分项工程量清单费用中的人工费,包括( )。A.特殊恶劣气候
承包人可以索赔的分部分项工程量清单费用中的人工费,包括( )。A.特殊恶劣气候
admin
2022-08-02
111
问题
承包人可以索赔的分部分项工程量清单费用中的人工费,包括( )。A.特殊恶劣气候导致的人员窝工费B.法定增长的人工费C.设计变更导致的人员窝工费D.因雨季停工后加班增加的人工费E.完成额外工作增加的人工费
选项
A.特殊恶劣气候导致的人员窝工费
B.法定增长的人工费
C.设计变更导致的人员窝工费
D.因雨季停工后加班增加的人工费
E.完成额外工作增加的人工费
答案
BCE
解析
2022/2021版教材P185
本题考查的是索赔费用的计算。人工费的索赔包括:(1)完成合同之外的额外工作所花费的人工费用;(2)由于非承包人责任的工效降低所增加的人工费用;(3)超过法定工作时间加班增加的费用;(4)法定人工费增长以及非承包人责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费等。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/jzgc/314930.html
本试题收录于:
土木建筑目标控制题库监理工程师分类
土木建筑目标控制
监理工程师
相关试题推荐
某工程由A、B、C三个子项工程组成,采用工程量清单计价,工程量清单中A、B子项工
某工程项目业主采用《建设工程工程量清单计价规范》规定的计价方法,通过公开招标,确
某采用工程量清单计价的基础工程,土方开挖清单工程量为24000m3,综合单价为4
某房建工程建设单位与施工单位签订了施工合同,合同中估算工程量为8000m3,单价
某工程项目,发包人和承包人按工程量清单计价方式和《建设工程施工合同(示范文本)》
某工程项目业主通过工程量清单招标方式确定某投标人为中标人。并与其签订了工程承包合
某工程执行《建设工程工程量清单计价规范》,分部分项工程费合计28150万元,不含
某工程项目发包人与承包人签订了施工合同,工期5个月。分项工程和单价措施项目的造价
某大型工业项目的主厂房工程,发包人甲通过公开招标选定了承包人乙,并依据招标文件和
某工程执行《建设工程工程量清单计价规范》,分部分项工程费合计28150万元,不含
随机试题
Choosethecorrectletter,A,BorC.[br]Theprofessorsaysthatsuperhighway
净利润是指营业利润减去所得税后的金额。()
在地震作用下,砖砌体建筑的窗间墙易产生交叉裂缝,其破坏机理是:()A.弯曲破
健康管理的宗旨是有效地利用有限资源来达到最大的健康效果,因此要调动的积极因素包括
肝肾亏损,髓枯筋痿型见症为A.病起发热,或热后突然出现肢体软弱无力 B.四肢痿
与特发性血小板减少性紫癜血小板减少无关的是()。A.营养不良使血小板生成减少
学生可以根据自身的兴趣、特长和实际需要参加课外活动,说明课外活动具有()。A.自
下列关于认知风格表述正确的是() A.场依存型的人比场独立型的人更多地利
甲公司因遗失汇票,向A市B区法院申请公示催告。在公示催告期间,乙公司向B区法院申
佛手除能疏肝理气外,还能A.和中化痰 B.杀虫疗癣 C.温肾纳气 D.健脾
最新回复
(
0
)