首页
登录
建筑工程
某工程项目施工合同约定竣工日期为2020年 6月30日在施工中因持续下雨导致甲供
某工程项目施工合同约定竣工日期为2020年 6月30日在施工中因持续下雨导致甲供
admin
2022-08-02
58
问题
某工程项目施工合同约定竣工日期为2020年 6月30日在施工中因持续下雨导致甲供材料未能及时到货,使工程延误至2020年7月30竣工。由于2020年7月1日起当地计价政策调整,导致承包人额外支付了30万元工人工资。关于增加的30万元责任承担的说法,正确的是( )。A.持续下雨属于不可抗力,造成工期延误,增加的30万元由承包人承担B.发包人原因导致的工期延误,因此政策变化增加的30万元由发包人承担C.增加的30万元由政策变化造成,属于承包人责任, 由承包人承担D.工期延误是承包人原因,增加的30万元是政策变化造成,由双方共同承担
选项
A.持续下雨属于不可抗力,造成工期延误,增加的30万元由承包人承担
B.发包人原因导致的工期延误,因此政策变化增加的30万元由发包人承担
C.增加的30万元由政策变化造成,属于承包人责任, 由承包人承担
D.工期延误是承包人原因,增加的30万元是政策变化造成,由双方共同承担
答案
B
解析
发包人原因导致的工期延误,且法律变化引起的价格调整可以索赔。因此政策变化增加的30万元由发包人承担。谁的原因对谁不利。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/jzgc/39866.html
本试题收录于:
二建建设工程施工管理题库二级建造师分类
二建建设工程施工管理
二级建造师
相关试题推荐
男性,45岁,36小时前施工时右下肢被石板砸伤,X光摄片,未见骨折,行淸创缝
患者沈某患肠癌,对其进行手术治疗,手术中因医生误伤其动脉,患者需要输血,此时
F药厂销售代表和某医晓多名医师约定,医师在开处方时使用F药厂生产的药品,并按使用
患者沈某患肠癌,对其进行手术治疗,手术中因医生误伤其动脉,患者需要输血,此时错误
男性,45岁,36小时前施工时右下肢被石板砸伤,X线摄片,未见骨折,行清创缝合。
男性,45岁,36小时前施工时右下肢被石板砸伤,X线摄片,未见骨折,行清创缝合。
属于高温强辐射作业的为 A炼钢、炼铁作业B建筑、修路夏季施工C印染、纺织工
当采用施工总承包管理模式时,业主与施工总承包管理单位一般采用()A.固定总
根据《建设工程文件归档规范》,关于施工文件立卷的说法,正确的是()。A.声
不能激励承包人努力降低成本和缩短工期的合同形式是()。A.成本加奖金合同
随机试题
[A]advocates[B]approaching[C]constantly[D]decrease[E]enlarge[F]financial[G]fund
IfyoufindithardtolikeJamesInhofe—theSenatorfromOklahomawhofamou
Wewillhavetopaythemalarge______ofmoneyfortheirservice.A、sizeB、setC、
[originaltext]Awisemanoncesaidthattheonlythingnecessaryforthetr
It’sdisturbingtopictureyourkindergartnerinacasino,butmaybeyououg
地方性斑疹伤寒的传染源主要是A.患者 B.跳蚤 C.猪 D.家鼠 E.猫
各种治疗护理及换药操作次序应为A:清洁伤口-隔离伤口-感染伤口 B:清洁伤口-
从权数使用的范围来看,( )是对评价要素结构的加权,亦称结构加权。A.总体加权
抵押权的客体可以是A.土地所有权 B.集体土地使用权 C.学校校长用的宝马小
农业生产具有不稳定性和资金需求的不平衡性,体现了农村金融的()特点。A.涉及面
最新回复
(
0
)