首页
登录
建筑工程
某工程,建设单位通过招标与甲施工单位签订了土建工程施工合同,包括A~M共13项工
某工程,建设单位通过招标与甲施工单位签订了土建工程施工合同,包括A~M共13项工
免费题库
2022-08-02
25
问题
某工程,建设单位通过招标与甲施工单位签订了土建工程施工合同,包括A~M共13项工作,合同工期20周。合同约定,除主体结构外的其他分部分项工程施工,总承包单位可以自行依法分包,建设单位负责供应油漆等部分材料。经项目监理机构批准的施工进度计划如图1所示,各项工作均按最早开始时间安排且匀速施工,图中数字单位:周。
合同履行过程中,发生了下列事件: 事件1:由于工期较紧,经建设单位同意总承包单位将室内精装修和幕墙工程分包给具备相应资质的甲施工单位。甲施工单位经总承包单位同意后,将其承包范围内的幕墙工程分包给其具备相应资质的乙施工单位组织施工,将其承包范围内油漆的劳务作业分包给其具备资质的丙施工单位组织施工。 事件2:油漆工作B作业完成后,监理单位发现墙面油漆存在起泡、漆面毛糙等质量问题,经鉴定是油漆材质不合格导致。丙施工单位因返工劳务费共计增加2万元,工期增加2周,于是向甲施工单位提出索赔,甲施工单位便以油漆属建设单位供应为由向建设单位提出索赔。建设单位认为油漆在进场时已进行了相关的质量检验,其对油漆材料的质量责任已经完成,因油漆不合格而返工的损失应由甲施工单位承担。 事件3:F工作施工中,因不可抗力原因,造成现场施工机械损坏,修复共计3万元,人员窝工费用1万元,工期增加1周,施工总承包单位向建设单位出索赔。1、指出图1所示施工总进度计划的关键线路以及工作B、I、J的总时差。2、事件1中,分析总承包单位做法是否正确,说明理由。3、事件2中的错误之处,并说明理由。4、各事件中,建设单位应批准的工期和费用补偿是多少?
选项
答案
解析
1.关键线路:1-3-5-8-9-10-12(或A-E-F-K-L)
B工作总时差1周;I 工作总时差 1周;J工作总时差1周。
2.总承包单位将室内精装修和幕墙工程分包的做法正确。因为总承包合同中约定,除主体结构外的其他分部分项工程施工,总承包单位可以依法分包。
总承包单位同意甲施工单位幕墙工程分包给乙施工单位的做法不正确。因为分包工程不允许再次分包,属违法分包。
总承包单位同意甲施工单位将油漆劳务作业分包给丙施工单位的做法正确。因为分包单位可将其劳务作业分包给具有相应资质的施工单位。
3.错误一:甲施工单位向建设单位提出索赔。
因为该工程施行总承包,分包单位不得与建设单位发生直接的工作关系,甲施工单位应向总承包单位提出索赔,总承包单位再向建设单位提出索赔。
错误二:建设单位认为油漆在进场时已进行了相关的质量检验,其对油漆材料的质量责任已经完成,因油漆不合格而返工的损失应由甲施工单位承担。
因为合同中约定建设单位负责供应油漆等部分材料,建设单位应对其购买的材料质量负责。
4.事件2中,建设单位应批准的工期索赔是1周,费用补偿是2万元。
事件3中,建设单位应批准的工期索赔是1周,费用补偿是0。
工期补偿合计2周,费用补偿合计2万元。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/jzgc/324209.html
本试题收录于:
土木建筑监理案例分析题库监理工程师分类
土木建筑监理案例分析
监理工程师
相关试题推荐
根据《工程咨询行业管理办法》,工程咨询单位通过全国投资项目在线审批监管平台进行告
工程总承包企业承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作,并对承包工程的质
从业主的角度看,传统的工程项目发包模式(设计-招标-建造模式)的主要优点是()。
关于“代建制”实施方式的说法,错误的是()。A.“代建制”可以采用“委托代理合同
下列属于工程项目业主自行管理模式的特点的是()。A.可以充分保障业主方对工程项目
咨询工程师的主要工作包括:①确定咨询工作计划;②取得咨询任务;③组建项目团队;④
在项目实施阶段,咨询工程师应根据委托,在资质允许的前提下,为保证项目在()等方面
根据业主委托咨询工程师在项目实施阶段的工作主要包括()。A.向施工单位进行项目设
向承包方提供施工现场工程地质资料的主体是()。A.政府管理部门 B.勘察单位
获得相关工程建设行政许可是工程项目()阶段的工作内容。A.前期阶段 B.准备阶
随机试题
Thesereportsareveryclose______totheoilcrisis.A、follow-upsB、followups
America’smostpopularnewspaperwebsitetodayannouncedthattheeraoffre
现需要申请一些场地举办一批活动,每个活动有开始时间和结束时间。在同一个场地,如果
上面所列出的是一位创伤病人的有关诊断,请安排救治顺序:最后处理A.股骨折断端外
某女,分娩后突然感头晕眼花,不能坐起,恶心呕吐,继而神昏,不省人事。应诊断为A.
患者小腹冷痛,经色紫暗,舌质淡紫,脉沉涩,其诊断是( )。A.寒凝血瘀证 B
非结算会员保证金不足以承担其违约责任的,全面结算会员应当以( )代为承担。A.
项目监理机构收到施工单位报送的施工控制测量成果报验表后,由( )审查,符合要求
在某次企业安全检查中,现场检查人员做了记录,以下现象中属于符合冲压机安全技术规定
合议庭宣告判决时,须告知当事人()。A.上诉的条件 B.上诉的权利 C.上诉
最新回复
(
0
)