首页
登录
建筑工程
某路桥工程公司通过投标竞争承包了某高速公路一座桥梁施工。该桥梁的基础为明挖浅基础
某路桥工程公司通过投标竞争承包了某高速公路一座桥梁施工。该桥梁的基础为明挖浅基础
考试题库
2022-08-02
51
问题
某路桥工程公司通过投标竞争承包了某高速公路一座桥梁施工。该桥梁的基础为明挖浅基础。施工合同采用《公路工程标准施工招标文件》(2009年版)合同条款。承包人于2010年4月1日进驻工地,准备按合同开工期2010年5月1日开工,因征地拆迁延误到2010年5月24日才开始施工。在2010年8月3日桥梁基坑开挖后,发现基底承载力不能满足设计要求。于是,业主通过监理人向承包人发出变更指示,将明挖基础改为钻孔桩基础。因此,使该桥施工期延误7天。2011年9月20日,业主提出桥梁外部重新装修的要求,因此使工程不能在合同规定的2011年10月1日前交工,需延迟到2011年10月25日。承包人2011年10月2日就上述三项事件提出费用索赔和延长工期56天的工期索赔要求,并向监理工程师提交了索赔意向通知书和索赔通知书及相关记录和证明材料。【问题】3.试分析在承包人所提出的上述三项索赔要求中监理工程师应受理哪几项?为什么?
选项
答案
解析
3.合同条款规定,承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内,向监理人递交索赔意向通知书,并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的,丧失要求追加付款和(或)延长工期的权利。比照合同条款的规定,在上述三项索赔要求中,监理工程师应受理业主提出桥梁外部重新装修造成工期延误这一项索赔要求。因为承包人在合同规定的时间内提交了索赔意向通知书和索赔通知书及相关记录和证明材料,符合合同条款规定的索赔提出的程序。监理工程师不受理开工延误和基础变更这两项索赔要求。因为这两项索赔的索赔意向通知书的提交均已超过合同条款规定的时限,承包人丧失了索赔的权利。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/jzgc/2718264.html
本试题收录于:
监理案例分析交通工程题库监理工程师分类
监理案例分析交通工程
监理工程师
相关试题推荐
某县为重建一座几十年前倒塌的宝塔,恢复相关名胜古迹,将资金不足部分摊派到所有工资
( )是指政府采购的有关信息、法律、政策、程序以及采购过程都要公开。A.公平竞争
国有资产产权界定是经营性国有资产的( )管理。A.基础 B.投资 C
分税制的含义中,( )是在分事和分税的基础上实行分级财政管理,建立中央与地方两级
甲公司为增值税一般纳税人,主要提供电信服务。2019年7月,甲公司提供基础电信服
以下属于准公共物品的是( )。A.国防 B.基础科学研究 C.环境保
孙工所在的助理项目部由六位监理人员组成。监理人员受业主委托在工地现场对施工单位的
某大型全国性经济连锁酒店一直以门店数量多、入住价格极具市场竞争力而著称。最近两年
销售部经理说:“我们的销售队伍在竞争对手中是实力最强大的,要不是我们的产品缺乏多
甲市的建筑工程设计公司成立二十多年来,创造了许多的辉煌业绩,形成了特别看重资历的
随机试题
EveryyearintheU.S.,collegesandgraduateschoolscontinuetohighly_____
Somepeoplesaythatthegovernmentshouldensurethatpeopleleadahealthy
TheWHOsaysmillionsofpeopleareatrisk______.[originaltext]TheWorld
【B1】[br]【B4】[audioFiles]audio_eufm_j01_091(200910)[/audioFiles]promotion意为“促进
根据我国宪法的规定,下列机关中()有权制定行政法规 A.全国人大B.全国人
因环境污染损害赔偿提起诉讼的有效时限是(),从当事人知道或者应当知道受到污染损
新课程提出“知识与技能,过程与方法,情感、态度与价值观”的三维课程目标。这与下列
关于水的重吸收,下列哪项是的A.肾小管和集合管对水的总重吸收率约为99% B.
关于内地与香港民商事案件判决的认可与执行,根据内地与香港的相关安排,下列哪一选项
下列费用中,可以计入建设期利息的有()A:股票发行费 B:债券发行手续费 C
最新回复
(
0
)