【背景资料】某变电工程,业主与施工单位签订了一项变电所电气安装调试合同,施工前,

admin2022-08-02  42

问题 【背景资料】某变电工程,业主与施工单位签订了一项变电所电气安装调试合同,施工前,施工单位按业主要求编制了安装调试进度计划,在施工中发生了以下事件:事件1:由业主采购的GIS开关设备提前进场,施工单位参加开箱清点,并增加保管费6000元;事件2:在工作B安装过程中,施工单位因人员与安装设备调配问题,使工作B延长了5天,发生费用2万元;事件3:在工作G安装中,由于业主提供的配电柜内部接线与外部母线不匹配,施工单位为调整内外线路,使工作G延误10天,发生费用4万元;事件4:在对工作完成后的验收检验时,发现设备接线位置有误,经检查,是由于电气接线图中接线位置标注错误所致,施工单位进行返工,使工作I延误10天,发生费用3万元。以上事件发生后,施工单位及时向业主提出了索赔。【问题】1.该安装调试计划工期为多少?哪些工作为关键工作?2.如何处理上述各项事件的索赔要求?3.施工单位能获得多少工期和费用补偿?4.若施工单位与业主在索赔问题上未取得一致,产生合同争议,可以通过什么方式处理和解决?

选项

答案

解析 1.安装调试计划工期为120天。关键工作为工作B、E、G、I。

2.索赔要求的处理是:
对于事件1:因业主将设备提前进场,所以增加的保管费用由业主承担,补偿费用6000元。
对于事件2:施工单位因人员与安装设备调配问题造成的费用增加和工期延长,属于施工单位的责任,不予赔偿。
对于事件3:业主提供的配电柜内部接线与外部母线不匹配属于业主责任,造成的工期延长和费用增加应予补偿,补偿额4万元,补偿工期10天。
对于事件4:电气接线图中标注错误,属于业主责任,费用和工期应予以补偿,补偿额3万元,补偿工期10天。

3.施工单位可获得的费用补偿为0.6万元+4万元+3万元=7.6万元。工期补偿为10天+10天=20天。

4.解决方式:请第三方调解;按合同约定的仲裁条款申请仲裁;向有管辖权的法院诉讼。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/jzgc/241295.html

最新回复(0)