首页
登录
建筑工程
根据《标准设计施工总承包招标文件》,承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用
根据《标准设计施工总承包招标文件》,承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用
admin
2022-08-02
71
问题
根据《标准设计施工总承包招标文件》,承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润的情形有( )。A.发包人未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查B.发包人未按合同约定及时支付预付款.进度款C.发包人按合同约定提供的基准资料错误D.发包人迟延提供材料.工程设备或变更交货地点E.异常恶劣气候的条件导致工期延误的
选项
A.发包人未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查
B.发包人未按合同约定及时支付预付款.进度款
C.发包人按合同约定提供的基准资料错误
D.发包人迟延提供材料.工程设备或变更交货地点
E.异常恶劣气候的条件导致工期延误的
答案
ABCD
解析
本题考查的是《标准设计施工总承包招标文件》中的合同条款。在履行合同过程中,由于发包人的下列原因造成工期延误的,承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润:(1)变更;(2)未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查;(3)因发包人原因导致的暂停施工;(4)未按合同约定及时支付预付款、进度款;(5)发包人按合同约定提供的基准资料错误;(6)发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的;(7)发包人未及时按照“发包人要求” 履行相关义务;(8)发包人造成工期延误的其他原因。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/jzgc/187990.html
本试题收录于:
建设工程造价管理题库一级造价工程师分类
建设工程造价管理
一级造价工程师
相关试题推荐
室内消火栓管道布置要求叙述不正确的是()。A.室内消火栓系统管网应布置成环状
下列电缆敷设的技术要求叙述正确的是()。A.在三相四线制系统中使用的电力电缆,应
下列关于水管温度传感器安装要求,叙述正确的是()。A.不宜在焊缝及其边缘上开孔和
下面关于母线安装叙述正确的是()。A.母线安装,其支持点的距离要求为低压母线不得
压缩空气管道安装时,一般应遵循的施工技术要求有()A.DN>50mm的管道接口,
用接地电阻测试仪测试接地装置的接地电阻值。按设计要求。板式接地极的接地电阻不应大
油罐充水试验的要求是()。A.充水试验采用淡水,罐壁采用普通碳素钢时,水温不得低
(2019年真题)风机运转时应符合相关规范要求,下面表述正确的有()。A.风机试
(2016年真题)风机安装完毕后需进行试运转,风机试运转时应符合的要求为()。A
(2017年真题)根据工业炉热工制度分类,下列工业炉中属间断式炉的是()。A.步
随机试题
Manyofthe______professorLigaveusweredifficulttodealwith.A、assignments
[originaltext]M:IneedaticketforFlight220onDecember22.W:OK,sir.It
简述性格的基本特征。
某教务系统的部分需求包括:教务人员输入课程信息;学生选择课程,经教务人员审核后安
男性,46岁,某公司职员,来院要求行常规体检。针对原发性肝癌的筛查方法应选择A.
自2013年7月20日起,我国全面放开金融机构贷款利率管制。对这一举措,下列说法
分时图是指某一交易日内,按照时间顺序将对应的()进行连线所构成的行情图。A
中国A公司与德国B公司因双方合同中仲裁条款的效力问题在我国涉诉。双方在合同中约定
信用合作社作为合作性的金融组织,与股份制组织的主要区别有()。A.入股方式不同
医德评价的作用A.医德评价是医德教育效果的检验手段 B.医德评价是将医德原则转
最新回复
(
0
)