首页
登录
建筑工程
某建设项目业主与丙施工单位签订了施工合同,合同总价5000万元,合同工期为200
某建设项目业主与丙施工单位签订了施工合同,合同总价5000万元,合同工期为200
admin
2022-08-02
44
问题
某建设项目业主与丙施工单位签订了施工合同,合同总价5000万元,合同工期为200天,其应分摊的总部管理费100万元。丙在施工过程中,因遇到不利物质条件造成停工5天,因发包人更换其提供的不合格材料造成工程停工3天,因承包人施工机械损坏停工3天,因异常恶劣气候造成工程停工2天,上述事件均未发生在同一时间,且都在关键路线上,则丙施工单位可索赔的总部管理费为( )万元。A.2.5B.4.0C.5.0D.6.5
选项
A.2.5
B.4.0
C.5.0
D.6.5
答案
B
解析
2021教材P251
知识点:工程索赔类合同价款调整事项。索赔的总部管理费=延期工程的日平均总部管理费X工程延期的天数。本题中延期工程的日平均总部管理费=100/200=0.5(万元),索赔的总部管理费=0.5×(5+3)=4(万元)。
根据标准施工招标文件,不利物质条件可以索赔工期和费用,所以其影响的5天可以索赔费用;发包人更换材料可以索赔费用,停工3天;承包人自己的机械损坏不能索赔;异常恶劣气候只能索赔工期,不能索赔费用,所以这个2天不能索赔。
故可以索赔的是5+3天=8天。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/jzgc/178960.html
本试题收录于:
建设工程计价题库一级造价工程师分类
建设工程计价
一级造价工程师
相关试题推荐
(2015年真题)关于施工人员意外伤害保险期限的说法,正确的是()。A.保
(2015年真题)采用分组计算审查法审查施工图预算的特点是()。A.可加快
(2021年真题)下列施工图预算审查方法中,审查质量高,但审查工作量大、时间相对
(2019年真题)下列施工图预算审查方法中,应用范围相对较小的方法是()。
(2016年真题)根据《标准施工招标文件》,对于施工现场发掘的文物,发包人、监理
(2021年真题)某工程施工至2020年10月底,经统计分析得:已完工程计划费用
(2015年真题)根据《建设工程价款结算暂行办法》,对于施工承包单位递交的金额为
(2020年真题)按索赔目的不同,工程索赔可分为()。A.合同时明示的索赔
(2019年真题)工程施工过程中,对于施工承包单位要求的工程变更。施工承包单位提
(2016年真题)某工程施工至某月底,经统计分析得:已完工程计划费用1800万元
随机试题
Youshouldknowbetterthan______yourlittlesisterathomebyherself.A、toleav
Scientistswhobelievecellphonesaredangeroushavebeenthrowingouthypo
[originaltext]Wouldyoumindclosingthedoor?[/originaltext][originaltext]How
Ifyouareayoungcollegestudent,mostofyour【B1】______aboutyourhealth
社会主义核心价值观中公民个人层面的价值准则是()。A.自由、平等 B.
按照《检验检测机构资质认定管理办法》规定的相关法律责任,检验检测机构具有(
腹大胀满,或见青筋暴露,面色晦滞,唇紫,口干而燥,心烦失眠,时或鼻衄,牙龈出血,
共用题干 患者男性,24岁。因发热、头痛、呕吐1周入院。查体:T38.4℃,颈
甲因向乙借款2万元到期未还,被乙诉至法院。在审理过程中双方达成调解协议,约定延期
牙根发育完成之后形成的牙本质?A.继发性牙本质 B.骨样牙本质 C.原发性牙
最新回复
(
0
)