首页
登录
建筑工程
某工程在施工过程中,因不可抗力造成损失。承包方依据相关程序及时向项目监理工程师提
某工程在施工过程中,因不可抗力造成损失。承包方依据相关程序及时向项目监理工程师提
admin
2022-08-02
55
问题
某工程在施工过程中,因不可抗力造成损失。承包方依据相关程序及时向项目监理工程师提出了索赔,下列索赔成立的是( )。A、承包方受伤人员医药费.补偿金5万元B、承包方自有施工机具损坏损失12万元C、施工机具闲置.施工人员窝工损失6万元D、工程清理.修复费用3.5万元
选项
A、承包方受伤人员医药费.补偿金5万元
B、承包方自有施工机具损坏损失12万元
C、施工机具闲置.施工人员窝工损失6万元
D、工程清理.修复费用3.5万元
答案
D
解析
2022教材P276 / 2021教材P273
不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果,由合同当
事人按以下原则承担:
(1)永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏,以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担;
(2)承包人施工设备的损坏由承包人承担
(3)发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失;
(4)因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务,已经引起或将引起工期延误的,应当顺延工期,由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担,停工期间必须支付的人工资由发包人承担;
(5)因不可抗力引起或将引起工期延误,发包人要求赶工的,由此增加的赶工费用
由发包人承担;
(6)承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。
不可抗力发生后,合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大,任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的,应对扩大的损失承担责任
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/jzgc/171255.html
本试题收录于:
一建建设工程经济题库一级建造师分类
一建建设工程经济
一级建造师
相关试题推荐
【教材已删除】关于建设工程总承包合同价款的支付,下列说法正确的是()。A.
【教材已删除】关于建设工程施工合同索赔,下列说法中正确的是()。A.发包人
【教材已删除】工程造价咨询人在进行工程造价鉴定时,应自行收集而非由委托人提供的鉴
【教材变动】关于施工图预算的编制方法,下列说法中正确的是()。A.定额单价
【教材变动】根据我国建设市场发展现状,工程量清单计价和计算规范主要适用于(
投资估算的主要工作包括:①估算预备费;②估算工程建设其他费;③估算工程费用;④估
世界银行贷款项目的投资估算常采用朗格系数法推算建设项目的静态投资,该方法的计算基
设计概算一经批准一般不得进行调整,其总投资应反映()时的价格水平。A.项目
根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定,下列人工费中能构成分部分项工程费的有
某地2016年拟建一年产50万吨产品的工业项目,预计建设期为3年。该地区2013
随机试题
Theterm"TheLostGeneration"mainlyreferstotheAmericangenerationofyoung
______,hedoesgetannoyedwithhersometimes.A、AlthoughmuchhelikesherB、Mu
Thecomplaintaboutpeopleaddingwatertothebeeristheearliestrecordofal
Whatistheprojectofthisbid?[br]Whoisthepurchaser?NationalPatrioticHe
【S1】[br]【S9】to→ofkeeparecordof...作记录,为固定搭配。
施工环境保护监理文件的构成( )。A.施工环境保护监理计划 B.施工环境保护监
A.(-1,1) B.[-1,1] C.[-1,1) D.(-1,1]
A.白线疝 B.腹股沟直疝 C.股疝 D.切口疝 E.腹股沟斜疝腹外疝最
2005-45.治疗肝郁化热、脾虚血虚证的最佳选方是A.四边散B.小柴胡汤C
对于简易程序,下列说法正确的是:()A.经审判人员许可,被告人及其辩护人可以同公
最新回复
(
0
)