首页
登录
财务会计
我国建设工程施工合同规定,对以下( )造成竣工日期的延误经丁程师确认,工期可以
我国建设工程施工合同规定,对以下( )造成竣工日期的延误经丁程师确认,工期可以
admin
2022-08-02
70
问题
我国建设工程施工合同规定,对以下( )造成竣工日期的延误经丁程师确认,工期可以相应顺延。A.发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开]二条件B.发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施丁不能正常进行C.工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行D.两天内非因承包商的原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时E.不可抗力
选项
A.发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开]二条件
B.发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施丁不能正常进行
C.工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行
D.两天内非因承包商的原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时
E.不可抗力
答案
ABCE
解析
本题考查工期索赔。D项,按照我国建设工程施工合同的规定应该是“一周内”而非“两天内”,否则有些超过两天但不足一周的延期工程就无法顺延工期。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/caiwukuaiji/491777.html
本试题收录于:
中级建筑与房地产经济题库中级经济师分类
中级建筑与房地产经济
中级经济师
相关试题推荐
我国的邮政服务质量指标体系包括通信质量指标和服务质量指标,其中服务质量指标主要包
我国邮政管制的内容主要包括()。A:政策引导管制 B:市场准入管制 C:特殊
我国电信管制机构监督和管理电信服务质量的具体工作包括()。A:制定电信服务的最低
在建立安全保障制度方面,我国《电信条例》规定,电信业务经营者在电信网络的设计、建
根据我国《邮政法》,邮政普遍服务的业务范围包括()。A:信件的寄递 B:单件
自20世纪90年代后期至今,我国电信企业广泛采用的融资方式有()。A:国家直接
根据我国国务院反垄断委员会颁布的《关于相关市场界定的指南》,在界定相关产品和服务
在建立安全保障制度方面,我国《电信条例》规定,电信业务经营者在电信网络的设计、建
根据我国《邮政法》,邮政普遍服务的业务范围包括()。A:信件的寄递 B:单件重
自20世纪90年代后期至今,我国电信企业广泛采用的融资方式有()。A:国家直接投
随机试题
inparagraph2,whydidthetoyofababychimpseemto"foretell"thecourseof
Iagreetomostofwhatyousaid,butIdon’tagreeto______.A、somethingB、nothi
EitherTimorhisbrothers(haveto)______washthedirtycarrightnow.haveto
Forthispart,youareallowed30minutestowriteanessayonjudgmentbyrefer
BeautyandBodyImageintheMediaA)Imagesoffemalebodies
Whetherit’scurledupinthefetalposition,flatonthestomachorstretch
神经细胞在接受一次阈上刺激后,兴奋性周期变化的顺序正确的是()。A.绝对不应
A.Q1>Q2>Q3 B.Q1<Q2<Q3 C.Q1<Q3<Q2 D.Q1
从所给的四个选项中,选择最合适的一个填入问号处,使之呈现一定的规律性。( )
投资项目决策分析与评价的基本要求包括贯彻落实科学发展观、资料数据准确可靠和()
最新回复
(
0
)