首页
登录
建筑工程
不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果,由发包人承担的
不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果,由发包人承担的
资格题库
2022-08-02
35
问题
不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果,由发包人承担的包括()。A.已运至施工场地的材料和工程设备的损害B.因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失C.承包人设备的损坏D.承包人人员伤亡E.不能按期竣工,发包人要求赶工的赶工费用
选项
A.已运至施工场地的材料和工程设备的损害
B.因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失
C.承包人设备的损坏
D.承包人人员伤亡
E.不能按期竣工,发包人要求赶工的赶工费用
答案
ABE
解析
不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果,由合同双方按以下原则承担:
(1)永久工程,包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害,以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担;
(2)承包人设备的损坏由承包人承担;
(3)发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用;
(4)承包人的停工损失由承包人承担,但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担;
(5)不能按期竣工的,应合理延长工期,承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的,承包人应采取赶工措施,赶工费用由发包人承担。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/jzgc/334463.html
本试题收录于:
工程项目组织与管理题库投资咨询工程师分类
工程项目组织与管理
投资咨询工程师
相关试题推荐
社会评价的工作程序不包括( )。A.确定社会评价人员B.工作委托C.实施评价D.
下列关于咨询评估质量管理的说法,错误的是()。A.质量评价结果与服务费用、“短名
项目工作计划主要包括的内容有( )。A.项目组成员名单B.直接费用计划C.政府承
对可行性研究报告进行的项目财务效益和费用预测进行评估,考察和分析采用的参数与数据
对没有营业收入的项目,不需进行( )分析。A.盈利能力B.营业收入C.财务费用D
在初步可行性研究中,项目投资和成本费用可主要采用相对粗略的()。A.分类估算法B
对于有营业收入的非经营性项目,以营业收入补偿费用的一般顺序是( )。A.支付运营
建设项目经济评价中,费用效果分析基本指标是()。A.费用效果比B.经济净现值C.
在使用成本和费用估算的方法的时候,期间费用不包括()。A.其他管理费用B.财务费
投资项目场址比选的主要内容包括建设条件比较、投资费用(建设费用)比较、运营费用比
随机试题
America’s-mostpopularnewspaperwebsitetodayannouncedthattheeraoffre
Welcome,Freshmen.HaveaniPod.Takingastepthatmanypro
Forsometimepastithasbeenwidelyacceptedthatbabies-andothercreat
EatanApple(Doctor’sOrders)Thefarmstandisbecomingt
Choosethecorrectanswer,A,BorC.TamertonCentre[br]Bed-timeisstrictly
胃癌晚期,病人易发脾气,其心理反应属于A.协议期 B.忧郁期 C.接受期
以下不属于商业银行内部控制应遵循的原则的是()。A.全覆盖原则 B.合法合规原
从业人员在执业活动中应遵循的内在的道德准则是()。A.真实、谨慎、勤奋 B.
某大学4名师生联名起诉甲公司污染某条大河,请求判决甲公司出资治理该河流的污染。起
(2018年真题)施工合同中对应付款时间约定不明时,关于付款起算时间的说法,正确
最新回复
(
0
)