首页
登录
建筑工程
根据《标准施工招标文件》,在履行合同过程中,由于发包人()造成工期延误的,承包人
根据《标准施工招标文件》,在履行合同过程中,由于发包人()造成工期延误的,承包人
admin
2022-08-02
21
问题
根据《标准施工招标文件》,在履行合同过程中,由于发包人()造成工期延误的,承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润。A.因合同中某项工作质量未达标准,要求暂停施工B.增加合同工作内容C.改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性D.迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的E.提供图纸延误
选项
A.因合同中某项工作质量未达标准,要求暂停施工
B.增加合同工作内容
C.改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性
D.迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的
E.提供图纸延误
答案
BCDE
解析
2022教材P243页 /2021教材P238页 /2020教材P236页
在履行合同过程中,由于发包人的下列原因造成工期延误的,承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润:(1)增加合同工作内容;(2)改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性;(3)发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的;(4)发包人原因导致的暂停施工;(5)提供图纸延误。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/jzgc/33155.html
本试题收录于:
二建建设工程施工管理题库二级建造师分类
二建建设工程施工管理
二级建造师
相关试题推荐
某县人民医院在诊疗过程中发现1例可能与用药有关的严重不良反应,根据《药品管理法》
根据症状和体征提示有胸腔积液时,需确定是否有胸腔积液应首选的检查是 A.胸片
在卫生资源分配上,形式公正是根据每个人 A.都享有公平分配的权利 B.实际的
根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》,项目负责人承担工
根据《建设工程文件归档规范》,关于施工文件立卷的说法,正确的是()。A.声
下列工程保险的险种中,以工程发包人和承包人双方名义共同投保的是()A.建筑
根据《标准施工招标文件》,竣工付款申请单的提交时间为()。A.工程接收证书
根据《标准施工招标文件》,承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后,监理人未按
根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》,特种作业人员离开特种岗位达(
某工程根据《建设工程施工合同(示范文本)》订立了承包合同,约定措施项目费为300
随机试题
DoesShelleythinkthereshouldbestricterregulationsplacedonthepress?[br
A—contractofemploymentB—contractofarbitrationC—contractfor
Greece,economically,isintheblack.Withverylittletoexportotherthan
ThePowerofPretendYoupeakintoyourseven-year-
防火卷帘还具有温控释放装置,可实现在无电、无人的情况下,当环境温度升高到()时
完整的软件测试需要经过( )。A.白盒测试、黑盒测试两个步骤 B.人工测试、
以下属于专利资产的“共有”的概念的有( )。A.共同共有 B.按份共有
不能作为荧光显微镜光源的是A.氙灯B.高压汞灯C.卤素灯D.紫外灯E.氚灯
氟尿嘧啶是一种抗肿瘤药,它属于A:解毒药 B:抗代谢药 C:抗变态反应药
(2018年真题)商业银行的内部控制措施包括()。A.针对不同活动的特点,
最新回复
(
0
)