首页
登录
建筑工程
某工程,建设单位与施工单位签订了施工合同,合同工期为220天。经总监理工程师批准
某工程,建设单位与施工单位签订了施工合同,合同工期为220天。经总监理工程师批准
最全题库
2022-08-02
34
问题
某工程,建设单位与施工单位签订了施工合同,合同工期为220天。经总监理工程师批准的施工总进度如图5-1所示,各项工作均按最早开始时间安排且匀速施工。
施工过程中发生如下事件: 事件1:工作B完成后,验槽发现工地地质情况与设计不符。设计变更导致工作D和E分别比原计划推迟10天和5天开始施工,造成施工单位窝工损失15万元。施工单位向项目监理机构提出索赔,要求工程延期15万元。施工单位向项目监理机构提出索赔,要求工程延期15万元、窝工损失补偿15万元。 事件2:工程开工后90天下班时,专业监理工程师检查各工作的实际进度为:工作G正常;工作H超前10天;工作I拖后10天;工作C拖后20天。 事件3:针对事件2,建设单位要求工程按原合同工期完成,施工单位对施工总进度进行了调整,将工作N持续时间压缩60天。 问题: 1、指出图5-1所示施工总进度计划的关键线路以及工作H、K、M的总时差和自由时差。 2、事件1中,施工单位应向项目监理机构报送哪些索赔文件?项目监理机构应批准的工程延期和费用补偿分别为多少?说明理由。 3、事件2中,分别指出第90天下班时各工作时间进度对总工期的影响,并说明理由。 4、事件3中,指出计划调整后工作H、K、M的总时差和自由时差。
选项
答案
解析
参考答案:
问题1:
关键线路:1―3-4-5-7-8-11-12
工作H的总时差40天,自由时差10天
工作K的总时差30天,自由时差20天
工作M的总时差10天,自由时差10天
问题2
施工单位应向项目监理机构报送的索赔文件有:时间发生的28天内递交索赔意向通知书,详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和延长的工期,并附必要的记录和证明材料。
工程延期的补偿为0.因为D工作延误10天,总时差10天,不会造成工期延长;E工作延误5天,总时差20天,不会造成工期延长
费用索赔15万元。因为地质情况与设计不符属于建设单位责任
问题3:
第90天检查时,G工作正常,对总工期无影响;H工作超前10天,但不是关键工作,所以对总工期无影响;I工作拖后10天,I工作是关键工作,所以会造成总工期延长10天;C工作拖后20天,但C工作有总时差30天,所以对总工期无影响。最终会对总工期造成延长10天的影响。
问题4:
N工作压缩60天后,H工作总时差50天,自由时差30天;K工作总时差20天,自由时差10天;M工作总时差10天,自由时差10天。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/jzgc/323848.html
本试题收录于:
土木建筑监理案例分析题库监理工程师分类
土木建筑监理案例分析
监理工程师
相关试题推荐
根据《标准施工招标文件》(2007年版),下列关于合同变更的说法错误的是()。
根据《标准施工招标文件》(2007年版),合同进度计划是指经()批准的施工进度
根据《标准施工招标文件》(2007年版),承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期
根据《标准施工招标文件》(2007年版),下列合同文件内容不一致时,优先解释等
建设工程施工合同文件包括:①协议书;②投标书;③中标通知书;④合同通用条款;⑤合
关于工程项目合同的说法,错误的是()。A.工程项目合同是一个合同群体 B.订立
在工程项目合同的履行过程中发生了争议,双方没有订立仲裁协议的,应当按照()作为争
目前国际上广泛采用的一种工程咨询服务费用的估算方法,也是国际竞争性工程咨询招标常
仅对技术建议书的质量进行评审,而与技术建议书排名最高的咨询公司就财务建议书与合同
国内采购工程咨询服务时使用的评标方法一般为()。A.基于质量和费用的选择 B.
随机试题
Educationofexceptionalchildrenmeansprovisionofspecialeducationalserv
对买入套期保值而言,基差走强,套期保值效果是()。(不计手续费等费用)A、期货市场和现货市场不能完全盈亏相抵,存在净亏损B、期货市场和现货市场能完全盈
[originaltext]W:Hi.Howcanwehelpyoutoday?M:Yeah.I’dliketogetmyhai
Questions27-30Foreachquestion,onlyONEofthechoicesiscorrect.Writethe
[originaltext]It’snotalwayseasytotellwhat’sbesttodo—rentingorbuy
局麻药从注射部位吸收至血液内受哪些因素影响()A.剂量 B.注射部位 C
信托受托人必须为( )的最大利益,依照信托文件的规定管理好信托财产。A.自身及
各种运输方式内外部的各个方面的构成和联系,就是( )。 A.运输系统
根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版),水利工程施工合同附件应包
高血压病时,细动脉硬化的病理改变是( )。A.动脉壁纤维化 B.动脉壁水肿.
最新回复
(
0
)