首页
登录
建筑工程
某工程项目由于异常恶劣的气候条件,导致施工单位工期拖延且产生费用损失,则( )
某工程项目由于异常恶劣的气候条件,导致施工单位工期拖延且产生费用损失,则( )
admin
2022-08-02
115
问题
某工程项目由于异常恶劣的气候条件,导致施工单位工期拖延且产生费用损失,则( )。A.工期可以顺延,但费用不予补偿B.工期可以顺延,可以补偿费用,不能补偿利润C.工期可以顺延,费用和补偿都可以补偿D.工期、费用、利润均不能补偿
选项
A.工期可以顺延,但费用不予补偿
B.工期可以顺延,可以补偿费用,不能补偿利润
C.工期可以顺延,费用和补偿都可以补偿
D.工期、费用、利润均不能补偿
答案
A
解析
2022/2021版教材P111
知识点:索赔管理。异常恶劣的气候条件,可索赔工期,不能索赔费用和利润;不利的气候条件,由施工单位自己承担,不能索赔;不利的特质条件,可以索赔工期和费用,不能索赔利润。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/jzgc/303475.html
本试题收录于:
合同管理题库监理工程师分类
合同管理
监理工程师
相关试题推荐
抽样检验中出现的合格品错判将给( )带来损失。A.监理方 B.检验者 C.
工程项目质量控制系统是项目监理机构的一个目标控制子系统,它与工程项目的( ),
工程项目质量控制系统与质量管理体系的不同点包括( )。A.建立的对象 B.服
关于工程项目质量控制系统特性的说法,正确的是( )。A.工程项目质量控制系统是
在正常使用条件下,关于建设工程各保修项目最低保修期限的说法,正确的有( )。A
根据《建筑法》,建设单位申请领取施工许可证应当具备的条件包括( )。A.已办理
工程质量管理体系是指为实现工程项目质量管理目标,围绕着工程项目质量管理而建立的质
环境条件是影响工程质量的因素之一,它包括工程技术环境、工程作业环境、工程管理环境
工程建设的各个阶段都对工程项目质量的形成产生影响,其中施工阶段的影响包括( )
在工程建设活动中,( )阶段需要确定工程项目的质量要求,并与投资目标相协调。A
随机试题
[originaltext]W:OurPresident,sinceleavingofficefiveyearsago,[1]hasspe
Christmasisthetimetomakethebelovedonesfeelspecial.Ahugandaki
判断冠心病死亡率的依据有()A.慢性冠心病死亡 B.心衰死亡 C.急性心肌
按照基金合同约定,非公开募集基金可以由部分()作为基金管理人负责基金的投资管理
黄精、玉竹等树脂树胶类药,粉碎时可采用A.水飞法 B.加液研磨法 C.
开标后,招标人为了有效控制定标决策风险,可采用的措施是()。A、科学设定评标标准
对党员的纪律处分,必须经过( )讨论决定,报党的基层委员会批准。A.支部大会
依据现代认知心理学的观点,知识是个体通过与环境相互作用后获得的()及其(
马某因合同诈骗案一审被判有期徒刑5年,不服一审判决后提起上诉,在上诉期满前,马某
已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产应计提折旧。待办理竣工决算后,再
最新回复
(
0
)