首页
登录
建筑工程
根据《标准施工招标文件》的通用合同条款，可以同时给承包人工期和费用补偿的情形有（
根据《标准施工招标文件》的通用合同条款，可以同时给承包人工期和费用补偿的情形有（
admin
2022-08-02
126
问题
根据《标准施工招标文件》的通用合同条款，可以同时给承包人工期和费用补偿的情形有（ ）。A.监理人的指示延误B.施工场地发现文物、化石C.不可抗力不能按期竣工D.不利的物质条件E.附加浮动引起的价格调整
选项
A.监理人的指示延误
B.施工场地发现文物、化石
C.不可抗力不能按期竣工
D.不利的物质条件
E.附加浮动引起的价格调整
答案
BD
解析
2022/2021版教材P110-112
本题考核的是可以给承包人补偿的条款。选项A可得到工期、费用和利润的补偿。选项C只可得到工期补偿。选项E只可得到费用补偿。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/jzgc/300163.html
本试题收录于：
合同管理题库监理工程师分类
合同管理
监理工程师
相关试题推荐
工程质量统计分析方法中，根据不同的目的和要求将调查收集的原始数据，按某一性质进行
根据《建设工程质量管理条例》，设计文件中选用的材料、构配件和设备，应当注明（）
根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，设计单位的质量责任和义务
根据《中华人民共和国建筑法》规定，除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工
某工程施工过程中，监理工程师要求承包单位在工程施工之前根据施工过程质量控制的要求
建设工程质量是指工程满足相关标准规定和（）要求的程度。A.合同约定 B.设计
下列费用中，属于与项目建设有关的其他费用的有（）。A.建设单位管理费 B.建
关于工程网络计划工期优化的说法，有（）。A.应分析调整各项工作之间的逻辑关系
下列费用中,承包人可以获得补偿的有（）。A.异常恶劣气候导致的人员窝工费 B
在招投标阶段，投标人不能自主确定其综合单价或费用的有（）。A.文明施工费 B
随机试题
Therespondentworkson______[br][originaltext]AExcuseme,I’msorrytoboth
Wheninsectsfeedondecayingplantmaterialinacompostpile,theyhelpturni
Sevenyearsago,whenIwasvisitingGermany,Imetwithanofficialwhoexp
下列不能判断构件是否达到耐火极限的是（）。A.依据标准耐火试验，棉垫被点燃
向上级机关汇报工作、反映情况、提出意见建议和答复询问且无需上级回复的文种是（）
阿魏药材来源于A.金缕梅科B.伞形科C.橄榄科D.棕榈科E.安息香科
下列CAMP试验阳性的细菌是A.A群链球菌B.B群链球菌C.C群链球菌D.D群链
“辛辛苦苦几十年，一婚回到贫困线”不是段子，而是________的现实。动辄十几
（2018年真题）交割仓库逾期向标准仓单持有人交付约定的货物，造成标准仓单持有人
该求助者的性格特征属于（）。多选 (A)典型内向型 (B)黏液质气质
最新回复
(
0
)
