首页
登录
建筑工程
某地方工程,发包人与承包人依据《水利水电工程标准施工招标文件(2009年版)》签
某地方工程,发包人与承包人依据《水利水电工程标准施工招标文件(2009年版)》签
admin
2022-08-02
67
问题
某地方工程,发包人与承包人依据《水利水电工程标准施工招标文件(2009年版)》签订了施工承包合同,合同中的项目包括土方填筑和砌石护坡。其中土方填筑220万m3,单价为12元/m3;砌石护坡10万m3,单价40元/m3。合同规定:(1)工程量清单中单项工程量的变化超过20%时按变更处理。(2)工程施工计划为先填筑,填筑全部完成后再砌石护坡。(3)发包人指定的采石场距工程现场10km,承包人的运输强度为500m3/天。在土方施工中,由于以下事件引起停工:事件1:合同规定发包人移交施工现场的时间为当年的10月3日晚,由于发包人的原因,实际移交时间延误到10月8日晚。事件2:10月6日至10月15日工地连降大雨,属于异常恶劣的气候条件,在降雨期间全部暂停施工。事件3:10月28日至11月2日,承包人的施工设备发生故障,主体工程施工暂停。土方填筑实际完成320万m3,经合同双方协商,对超过合同规定百分比的工程量,单价增加了1元/m3;土方填筑工程量的增加未延长填筑作业天数。承包人填筑设备停产一天损失8000元,人工费7000元。事件4:在工程施工中,承包人在发包人指定的采石场开采了4万m3后,该采石场再无石料可采,监理工程师指示承包人自行寻找采石场。承包人另寻采石场发生合理费用5000元。新采石场距工程现场25km,经合同双方协商,石料运输距离每增1km,运费增加2元/m3。采石场变更后,由于运距增加,承包人的运输强度变为435m3/天。采石场变更后,造成施工设备利用率不足并延长了砌石护坡的工作天数,经合同双方协商,从使用新料场开始,按照2000元/天补偿承包人的损失。工程延期中,承包人的管理费、保险费、保函费等损失为5000元/天。【问题】1.监理工程师应批准工程延期多少天?2.土方填筑应结算的工程款是多少?3.承包人应得到费用补偿为多少?
选项
答案
解析
问题1:
应批准工期延期30天。
(1)因天气原因、移交场地延误等原因(属于不可抗力和发包人应承担的停工责任)造成从10月3日晚至10月15日施工暂停,工期延误12天。
(2)由于料场变化,运输能力不足,影响砌石护坡工程延长工期:60000/435-60000/500=18天。
应批准工期延长:12+18=30(天)。
问题2:
土方填筑按原单价结算的工程量:
220×(1+20%)=264(万m3)
按新单价结算的工程量:
320-264=56(万m3)
土方填筑应结算的工程款:
264×12+56×(12+1)=3896(万元)
问题3:
承包人应得到费用补偿:
(1)由于石料运输距离增加而增加的费用:
2元/m3×(10-4)万m3×(25-10)km=180万元
(2)由于石料运输能力不足应给承包人的补偿:
2000元/天×(10万-6万)/435=27.59万元
(3)发包人应负责的停工期间设备停产的损失:
10月3日晚至10月15日的12天停工期间,10月3日晚至10月5日(2天)由于发包人移交场地原因造成,属于应补偿费用的停工。
10月5日至10月8日(3天)属于在同一工作中发生“共同性延误”,以先发生因素确定延误责任(发包人移交场地延误在前)。
10月8日至10月15日,由于异常天气引起的停工,属于不予费用补偿的停工(7天)。
因此,应予补偿费用的停工共计5天,补偿费为
5×(0.8+0.7)=7.5(万元)
(4)工期延长后管理费、保险费、保函费等费用的损失补偿:
0.5×(5+18)=11.5(万元)
(5)承包人另寻采石场发生的合理费用0.5万元。
合计:180+27.59+7.5+11.5+0.5=227.09(万元)。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/jzgc/2722048.html
本试题收录于:
监理案例分析水利工程题库监理工程师分类
监理案例分析水利工程
监理工程师
相关试题推荐
使用未注册商标,有下列行为之一的,由地方工商行政管理部门予以制止,限期改正,并可
依据《消费者权益保护法》的规定,消费者争议可以通过以下途径解决()A.消费者
地方工商行政管理部门可以对以下哪些行为处以罚款?()A.经营者在商品上加注“
我国著作权法的立法依据是()。A.《中华人民共和国民法通则》 B.《中华人
注册商标专用权范围确立的依据是()A.核准注册的商标图样 B.核准注册的商
依据《保护工业产权巴黎公约》,下列表述正确的是()A.厂商名称必须注册才受保
商标评审委员会依据商标法、实施条例和相关规则作出的决定和裁定,可以用书面形式或其
根据《马德里议定书》,申请人可以依据基础注册或基础申请提交国际注册商标申请,根据
依据《商标注册用商品与服务国际分类表》,商品与服务项目共分为()个类别。A.
我国《专利法》及其实施细则规定,确定发明和实用新型专利权保护范围的依据是()
随机试题
Almosteverynewinnovationgoesthroughthreephases.When【C1】________intr
DRAMAINANCIENTGREECE1LongbeforetheancientGreekscou
下列各种木门的单价,哪一种最低?( )A.纤维板门 B.硬木镶板门 C.半
原发性肝癌施行肝叶切除术时,至少要保留A.正常肝组织的40%或肝硬化肝组织的40
女性,38岁。反复右上腹疼痛病史5年,9小时前参加宴会后突发中上腹部持续性疼痛,
女,24岁。银行出纳,经常携带巨款放于家中,神经高度紧张渐至精神衰弱,月经量少,
D第一组图形的后两个图形旋转90°后叠加得到第一个图形,第二组图形有同样的规律。
阴虚火旺、肺肾阴虚所致盗汗、骨蒸潮热、心烦等证,宜选用的药物是A.天花粉、沙参
最容易发生DIC的急性白血病是A.M2B.M3C.M4D.M5E.ALL
下列哪项不是慢性肾功能不全恶化的常见诱因A.感染、发热 B.外伤、失血 C.
最新回复
(
0
)