首页
登录
建筑工程
下列工期延误中,属于发包人的工期延误的是( )A.施工机械损坏引起的工期延误
下列工期延误中,属于发包人的工期延误的是( )A.施工机械损坏引起的工期延误
免费题库
2022-08-02
107
问题
下列工期延误中,属于发包人的工期延误的是( )A.施工机械损坏引起的工期延误B.提供图纸延误引起的工期延误C.增加合同工作内容引起的工期延误D.异常恶劣的气候条件原因引起的工期延误E.改变合同中任何一项工作的质量要求引起的工期延误
选项
A.施工机械损坏引起的工期延误
B.提供图纸延误引起的工期延误
C.增加合同工作内容引起的工期延误
D.异常恶劣的气候条件原因引起的工期延误
E.改变合同中任何一项工作的质量要求引起的工期延误
答案
BCE
解析
发包人的工期延误包括:
1.增加合同工作内容;
2.改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性;
3.发包人延迟提供材料、工程设备或变更交货地点的;
4.因发包人原因导致的暂停施工;
5.提供图纸延误;
6.未按合同约定及时支付预付款、进度款;
7.发包人造成工期延误的其他原因包括(不限于)如下:
1)发包人未能按合同约定向承包人提供开工的必要条件。
2)发包人提供基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的。
3)发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求的。
4)发包人原因造成工程质量达不到合同约定的验收标准,承包人按要求返工的。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/jzgc/2721866.html
本试题收录于:
目标控制水利工程题库监理工程师分类
目标控制水利工程
监理工程师
相关试题推荐
一位骨科临床医生,根据自己多年的临床经验和对机械的了解,利用业余时间研制了一种“
工程质量保证保险的被保险人是()。A.施工单位 B.建设单位 C.设计单位
简要叙述应用BIM进行施工现场临时设施规划的流程。
设计施工总承包合同方式的不足?
下列关于工程监理单位的说法中,错误的是()。A.不直接进行工程设计和施工生产
该分部工程进度计划的计算工期为()天。 A.20 B.22 C.24
某企业一施工机械大修理周期为3年,预计一次大修理费用为18000元,则每月可预提
施工图预算是以()为单位编制。A.单项工程 B.单位工程 C.分部工程
为促使承包商降低成本,缩短工期,业主和承包商都不会承担太大风险,应采用()合
监理工程师在施工阶段进度控制的工作有()。A.对建设工程进度分目标进行论证
随机试题
[originaltext]Lessthananhourago,GoogleandNASAannouncedthattheywill
[originaltext]M:ProfessorMurphy,canyouspareafewminutes?W:Actually,I’
(2015年)地形图数据拓扑检查是对()的检查。A.空间数据精度 B
心脏的血液供应主要来自于A.左冠状动脉 B.右冠状动脉 C.冠状动脉 D.
关于行政单位应缴财政专户款上缴办法,不符合现行规定的是()。A.全额上缴 B
某公司决定收购本公司的股份奖励给为经营做出贡献的职工。已知该公司已发行股份的总额
高坤诉天伦集团劳动合同纠纷案,甲市A区法院适用简易程序审理,法院用电子邮件的方式
基础心理学是研究()。 (A)正常成人心理现象的心理学基础学科 (B
(2022年真题)根据《建设工程监理规范》,不需要建设单位签署审批意见的报审表是
图中为正弦波,二极管在一个周期导通角度的关系为( )。 A.Qa>Qb>Qc
最新回复
(
0
)