首页
登录
建筑工程
下列影响中施工单位可以提出索赔的有()。A.夏季暴雨影响材料进场延误施工工期
下列影响中施工单位可以提出索赔的有()。A.夏季暴雨影响材料进场延误施工工期
admin
2022-08-02
62
问题
下列影响中施工单位可以提出索赔的有()。A.夏季暴雨影响材料进场延误施工工期B.甲供材料延迟影响施工工期C.建设单位承担的地面预注浆工程,在预注浆段施工中,井筒掘进漏水量26m3/hD.国家重大活动,要求项目短暂停工E.施工扬尘引起地方群众矛盾,造成工期延误
选项
A.夏季暴雨影响材料进场延误施工工期
B.甲供材料延迟影响施工工期
C.建设单位承担的地面预注浆工程,在预注浆段施工中,井筒掘进漏水量26m3/h
D.国家重大活动,要求项目短暂停工
E.施工扬尘引起地方群众矛盾,造成工期延误
答案
BCD
解析
通常施工单位可以提出索赔的事件包括不可抗力和建设单位的原因引起的事件。夏季暴雨属于正常天气现象,是一个有经验的承包商应该可以预见的因素,如果是特大暴雨则属于不可抗力,可列入可索赔事件中;甲供材料延迟是建设单位的原因导致了施工工期的影响,属于可索赔事件;地面预注浆质量标准是井筒掘进漏水量6m3/h,实际涌水量大大超过质量标准,属于建设单位承担的工程不符合质量要求给施工单位造成的工期和费用损失,可以索赔;国家重大活动属于不可抗力,施工单位可以提出索赔;施工扬尘引起地方群众矛盾造成工期延误,属于施工单位环保工作没有达标,不可索赔。故本题答案为BCD。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/jzgc/249579.html
本试题收录于:
二建矿业工程实务题库二级建造师分类
二建矿业工程实务
二级建造师
相关试题推荐
(2011年)影响排气筒下风向污染物最大落地浓度距离的因素有()。A.烟气温度
(2013年)适用于评价范围大于50km的大气环境影响预测模式是()。A.AD
(2019年)某新建项目大气环境影响评价,统计污染物年排放量应包括()。A.非
(2019年)下列可用于火电厂烟塔合一排烟影响预测的模型是()A.AERMOD
(2012年)某建设项目,大气环境影响评价等级为三级,必须进行调查分析的大气污染
(2019年)某项目环境影响评价需要对环境空气质量进行现状补充监测,下列监测布点
(2013年)下列生态影响型项目工程分析内容不属于初步论证的是()。A.环境保
(2015年)南方某具有年调节性质的高坝水电站项目进行环境影响识别,下列环境影响
(2016年)某日调节水电站运营期工程分析中,对坝下河道水生态影响分析应关注的有
(2017年)隧道施工可能对生态环境产生影响的因素有()。A.弃渣占地 B.
随机试题
TheSupremeCourt______thejudgmentofthelowercourt.A、amplifiedB、affirmedC、
Theproblemofhowhealth-careresourcesshouldbeallocatedorapportioned,
Whenoilsellsathighmarketprices,theworld’sleadingoilconsumers,the
女,42岁,因外阴瘙痒就诊。妇科检查:外阴皮肤变白、变薄、失去弹性,阴蒂萎缩,阴
长期国债属于()。A.长期金融工具 B.短期金融工具 C.所有权凭证
血滞斑疹色黯,治宜选用的药物是()A.丹参 B.益母草 C.红花 D
不加热而提取效率较高的方法是A.浸渍法B.渗漉法C.煎煮法D.回流提取法E.连续
下列哪种病理情况血浆清蛋白水平不下降()A.手术后B.营养不良C.吸收功能紊乱
下列选项中关于我国企业资本筹集的说法中,正确的是()。A:企业不能吸收无形资产形
(2015年真题)采用沉井法施工,当沉井中心线与设计中心线不重合时,通常采用以下
最新回复
(
0
)