首页
登录
建筑工程
某新建水闸工程的部分工程经监理单位批准的施工进度计划如下图(单位:天)。合同约定
某新建水闸工程的部分工程经监理单位批准的施工进度计划如下图(单位:天)。合同约定
admin
2022-08-02
49
问题
某新建水闸工程的部分工程经监理单位批准的施工进度计划如下图(单位:天)。合同约定:工期提前奖金标准为20000元/天,逾期完工违约金标准为20000元/天。
施工中发生如下事件:事件1:A工作过程中发现局部地质条件与项目法人提供的勘察报告不符,需进行处理,A工作的实际工作时间为34天。事件2:在B工作中,部分钢筋安装质量不合格,施工单位按监理单位要求进行返工处理,B工作实际工作时间为26天。事件3:在C工作中,施工单位采取赶工措施,进度曲线如下图。事件4:由于项目法人未能及时提供设计图纸,导致闸门在开工后第153天末才运抵现场。
问题:1.计算计划总工期,指出关键线路。2.指出事件1、事件2、事件4的责任方,并分别分析对计划总工期有何影响。3.根据事件3,指出C工作的实际工作持续时间;说明第100天末时C工作实际比计划提前(或拖延)的累计工程量;指出第100天末完成了多少天的赶工任务。4.综合上述事件,计算实际总工期和施工单位可获得的工期补偿天数;计算施工单位因工期提前得到的奖金或因逾期支付的违约金金额。
选项
答案
解析
1.关键线路:A→B→C→D→E;计划总工期:30+20+100+5+30=185(天)。
2.事件1,责任方为项目法人,A工作是关键工作,会造成总工期拖延4天。
事件2,责任方是施工单位,B工作是关键工作,会造成总工期拖延6天。
事件4,责任方是项目法人,G工作不是关键工作,总时差50天,影响总工期拖延3天。
3.C工作实际工作持续时间:155-60=95(天)。第100天时C工作实际完成累计工程量42%,而计划累计工程量为48%,实际比计划滞后6%的累计工程量;实际比计划滞后8天,第100天赶工2天。
4.实际总工期155+35=190(天);承包商获得的工期补偿天数为4天;承包商承担1天的拖延,罚款20000元。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/jzgc/232838.html
本试题收录于:
二建水利水电实务题库二级建造师分类
二建水利水电实务
二级建造师
相关试题推荐
机电工程常用的电气工程设备安装的主要性能不包括( )。A.受电 B.变压
下列耐火喷涂料施工技术要点中,错误的是( )。A.采用湿法喷涂 B.喷涂方向
以下施工方案需组织专家论证的是( )。A.系统送电方案 B.非常规方法吊装3
一、背景 某电梯安装公司承接一新建小区的电梯安装工程。曳引驱动乘客电梯型号:H
某机电设备安装公司中标一项中型机电设备安装工程,并签订了施工承包合同。工程的主要
某省辖市新建坑口电厂一期安装工程,装机容量为2×50MW的汽轮发电机组。采用直接
某发电厂安装工程,工程内容有锅炉、汽轮机、发电机、输煤机、水处理和辅机等设备。工
由国家和民营企业共同兴建的某大型炼钢厂。起初,建设单位拟定由中央直属的一家冶金建
某电站机电安装工程,建设单位在相关媒体和注册的电子招标投标交易平台发布了公告,公
某机电安装工程由业主邀请同行业有业绩的A、B、C、D、E、F六家施工单位进行机电
随机试题
Obama’sSuccessIsn’tAllGoodNewsforBlackAmericans
下列关于百科全书的表述,错误的是()。A.百科全书具有知识标准的性质 B.百
检验检测机构的“管理体系”是由()构成的。A.组织结构 B.职责 C.过程
关于工程量清单中的项目特征描述,下列表述正确的是( )。A.应符合工程量计算规
人民法院判决撤销或者部分撤销,并可以判决被告重新作出行政行为的情况包括()。A、
在恶性疟原虫感染者的外周血中能查到A.环状体、滋养体B.滋养体、裂殖体C.环状体
A.翼静脉丛 B.面深静脉 C.上颌静脉 D.面总静脉 E.颢浅静脉连接
上市公司甲公司系ABC会计师事务所的常年审计客户。2020年4月1
对纳税义务人偷税.骗税而导致少交税款的,税务机关追征其未交或少交的税款和滞纳金或
(2017年真题)关于外用施工电梯与楼层间通道防护门的做法,正确的是()。A.
最新回复
(
0
)