首页
登录
建筑工程
背景资料 某承包人根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009 版)与发包人
背景资料 某承包人根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009 版)与发包人
admin
2022-08-02
43
问题
背景资料某承包人根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009 版)与发包人签订某引水工程引水渠标段施工合同,合同约定:合同工期 465 天, 2015 年 10 月 1 日开工,签约合同价为 5800 万元,履约保证金兼具工程质量保证金功能,施工进度付款中不再预留质量保证金;工程预付款为签约合同价的10%,开工前分两次支付,工程预付款的扣回与还清按公式
计算; F1=20%;F2=90%;合同签订后发生如下事件:事件 1:项目部要求编制了该工程的施工进度计划如图 2 所示,经监理人批准后,工程如期开工。
施工进度计划图(单位:天)事件 2:承包人完成施工控制网测量后,按监理人指示开展了抽样复查,发现因发包人提供的某基准线不准确,造成与此相关的数据均超过允许误差标准,为此监理人指示承包人对发包人提供的基准点、基准线进行复测,并重新进行了施工控制网的测量,产生费用共计3 万元,增加工作时间 5 天;由于测量人员操作不当造成施工控制网数据异常,承包人进行了测量修整,修整费用 0.5 万元,增加工作时间 2 天。针对上述两种情况承包人提出了延长工期和补偿费用的索赔要求。事件 3:“土石方开挖及垫层 III”施工中遇到地质勘探未查明的软弱底层,承包人及时通知监理人。监理人会同参建各方进行现场调查后,把该事情界定为不利物质条件,要求承包人采取合理措施继续施工,承包人按要求完成地基处理,导致“土石方开挖及垫层 III”工作时间延长了 20 天,增加费用 8.5 万元,承包人据此提出了延长工期 20 天和增加费用 8.5万元的要求。事件 4:截止 2016 年 10 月,承包人累计完成合同金额 4820 万元, 2016 年 11 月份监理人审核批准的合同金额 442 万元。问题:1. 指出事件 1 施工进度计划图的关键线路(用节点编号表示);“土石方开挖及垫层 III”工作的总时差。2. 事件 2 中,承包人应获得的索赔有哪些?简要说明理由。3. 事件 3 中,监理人收到承包人提出延长工期和增加费用的要求后,监理人按照什么处理程序办理?承包人的要求是否合理?简要说明理由。4. 事件 4 中,计算 2016 年 11 月份的工程预付款扣回金额,承包人实得金额。(单位:万元,保留 2 位小数)
选项
答案
解析
1.关键线路:
①→②→③→④→⑥→⑦→⑧→⑨→?→?
“土石方开挖及垫层 III”工作的总时差为 5 天。
2.(1)承包人应获得的索赔:发包人提供的基准线不准确造成的费用 3 万,工期 5 天;
(2)理由:发包人应对其提供的基准点,基准线及水准点资料的真实性、完整性负责;发包人提供基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的,发包人应当承担由此增加的费用。
由于该工作为关键工作,所以造成工期延误 5 天可索赔。
3.(1) 处理程序:监理人收到承包人提出延长工期和增加费用的要求后,监理人按照变更的约定办理。
(2)费用要求合理,工期要求不合理;
(3)理由:不利物质条件承包人有权要求费用增加;
因“土石方开挖及垫层 III”工作的总时差为 5 天,延误时间 20 天超过 5 天,所以索赔工期 20-5=15 天;
4.工程预付款: 5800×10%=580 万元。
截止 10 月预付款扣回: R=580×(4820-20%×5800) /(90%-20%)×5800=522.86 万元
11 月: 4820+442=5262>5800×90%
故预付款的扣回: 580-522.86=57.14 万元;
承包人应得: 442-57.14=384.86 万元。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/jzgc/228220.html
本试题收录于:
二建水利水电实务题库二级建造师分类
二建水利水电实务
二级建造师
相关试题推荐
根据《市政公用工程注册建造师执业工程规模标准》,二级市政公用工程注册建造师不能承
燃气管道之所以要根据输气压力来分级,是因为燃气管道的()与其他管道相比,有
应根据防渗要求选用膨润土防水毯,防渗要求高的工程中应优先选用()膨润土防水
燃气管道根据敷设方式分类的有()。A.地下燃气管道 B.过河燃气管道
燃气管道可根据敷设方式、输气压力和()分类。A.管径大小 B.用途 C
索赔证据资料中,不包括()。A.索赔金额计算依据 B.索赔工期计算依据
水泥混凝土道路的基层选用原则规定,根据交通等级和基层的抗冲刷能力来选择基层,特重
根据国家有关规定,应当设置明显的安全警示标志的地点是()。A.施工现场入口
根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》,下列分部分项工程中,需要专家论证的
索赔过程中的28d时效规定,适用于索赔程序中的()过程。A.承包人提出索赔
随机试题
Mycousin,who______apainter,isinJapanatpresent.A、areB、isC、wasD、were
ManypeoplerushedtoCaliforniabecause______.[br]Accordingtotheauthor,
Lawsconcerningdiscrimination,capitalpunishment,sexualbehavior,andthecon
某公司因旗下艺人无故擅自毁约而产生经济损失,到法院起诉后却未能挽回损失,因为该公
传统上,大型生产商相信通过大量生产可以产生规模经济,并且产品是保持低生产成本和保
下列地理信息数据中,不需要国务院测绘地理信息行政主管部门审核就能向社会公布的是(
切口疝最常见的发病原因是A.营养不良 B.切口感染 C.切口血肿 D.术后
直流电源充电机单元调压装置控母电压波动范围超出(85%-110%),缺陷性质为(
以下不属于贷款承诺业务范畴的是( )。A.项目贷款承诺 B.开立信贷证明
(2004年)简述创造性与智力的关系。
最新回复
(
0
)