首页
登录
建筑工程
【背景资料】某公司投资建设一幢商场工程,地下1层、地上5层,建筑面积12000㎡
【背景资料】某公司投资建设一幢商场工程,地下1层、地上5层,建筑面积12000㎡
admin
2022-08-02
50
问题
【背景资料】某公司投资建设一幢商场工程,地下1层、地上5层,建筑面积12000㎡,结构类型为框架结构。经过公开招标投标,乙施工企业中标。双方采用《建设工程施工合同》(示范文本)GF—2013—0201签订了施工合同,合同价款的约定方式为固定总价,合同工期为280d,并约定提前或逾期竣工的奖罚标准为每天5万元。合同履约过程中发生了以下事件:事件一:乙方施工至首层框架柱钢筋绑扎时,甲方书面通知将首层及以上各层由原设计层高4.20m变更为4.80m,当日乙方停工。25d后甲方才提供正式变更图纸,工程恢复施工。复工当日乙方立即提出停窝工损失60万元和顺延工期25d的书面报告及相关索赔资料,但甲方收到后始终未予答复。事件二:在工程装修阶段,甲方将外墙门口处镶贴瓷砖做法变更为干挂大理石,乙方收到了经甲方确认的设计变更文件,调整相应的施工安排。乙方在施工完毕2个月后的结算中申报了该项设计变更增加费80万元,但遭到甲方的拒绝。问题:1.双方签订的固定总价合同是否适当?说明固定总价合同的适用范围。建筑工程合同价款的约定还有哪些形式?2.事件一中,乙方的索赔是否成立?结合合同索赔条款说明理由。3.事件二中,乙方申报设计变更增加费是否符合约定?结合合同变更条款说明理由。
选项
答案
解析
1.双方签订的固定总价合同适当。固定总价合同适用于工程规模小、技术难度小、
图纸设计完整、设计变更少、工期短(一般在一年之内)的工程项目。
建筑工程合同价款形式还有单价合同和成本加酬金合同。
2.事件一中,乙方的索赔成立;
理由:根据合同(范本)索赔条款,承包方应在索赔事件发生后28d内向工程师(甲方或监理)
提出索赔意向通知并送交最终索赔报告相关资料(或在索赔事件终了后28d
内向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告)。
本工程连续停工25d,复工后乙方立即送交了索赔报告和相关资料,但甲方超期未答复,
视为甲方已经认可,所以乙方的索赔已经生效。
3.事件二中,乙方申报设计变更增加费不符合约定;
理由:按照合同通用条款的规定,总承包方在确认设计变更后14d
内不提出设计变更增加款项的,视为该项设计变更不涉及合同价款变更。
总承包方是在设计变更施工2个月后才提出设计变更报价,已超过合同约定的14d期限,
因此发包方有权拒绝该项报价的签认。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/jzgc/214371.html
本试题收录于:
二建建筑工程实务题库二级建造师分类
二建建筑工程实务
二级建造师
相关试题推荐
某施工单位承建了一段三级公路工程,包括路基与路面工程,起讫桩号,K0+000~K
某施工单位承接了某一级公路工程施工合同段。包含E3标段(K15+000~K16
根据《公路工程质量监督规定》负责对公路程从业单位进行质量监督检查的部门是( )
隐患内容中,未按审批的专项施工方案施工属于( )类别重大隐患。A.工程管理
根据交通部《公路工程施工分包管理办法》规定,下列专业分包的说法中,错误的有()。
根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》,下列分部分项工程中,需要专家论证的
预制场场地布置时,应考虑的因素有( )。A.现场的面积 B.工程规模 C.
建设项目或单项工程全部建筑安装工程建设期在12个月以内,或者工程承包价值在100
某二级公路K合同段(K22+300~K44+000),主要为路基土石方工程和支挡
某高速公路是国家的重点建设项目,双向四车道,该区域为多雨潮湿地区,其结构形式见下
随机试题
Peopletakephotographsfora【C1】______ofreasonsbutthemost【C2】______
[originaltext]W:Icanseebyyourresumeherethatyoustudiedbusinessadmini
细水雾灭火系统中开式系统还设有排气阀和试水阀;
股权投资基金的个人合格投资者必须具备相应风险识别能力和风险承担能力,且(
2012年12月31日,甲公司存在一项未决诉讼。根据类似案例的经验判断,该项诉讼
新产品进入市场适合采用( )策略。A.渗透定价 B.取脂定价 C.尾数定价
当日的外汇牌价显示:美元的中间价为612.00,现汇买入价为610.16,现钞买
某投资者在10月份以80点的权利金(每点10美元)买进一张12月份到期、执行价格
制动电压为直流60V和直流220V时制动回路的外加电阻分别为()。A.
对于不符合起诉条件的案件,人民法院应当在()日内裁定不予受理。A.3 B.5
最新回复
(
0
)