承包人于2012年3月5日向发包人提交了竣工验收报告,比合同约定工期提前一周,但

admin2022-08-02  35

问题 承包人于2012年3月5日向发包人提交了竣工验收报告,比合同约定工期提前一周,但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商,于2012年3月20日提请有关部门进行质量鉴定。鉴定部门于2012年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为()。A.3月5日B.3月12日C.3月20日D.4月10日

选项 A.3月5日
B.3月12日
C.3月20日
D.4月10日

答案 A

解析 2022教材P133        / 2021教材P132
2004年10月发布的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:(1)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;(2)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(3)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/jzgc/20457.html

最新回复(0)