首页
登录
建筑工程
根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,发包人应延长工期和(或)增加费用,并支
根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,发包人应延长工期和(或)增加费用,并支
admin
2022-08-02
20
问题
根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,发包人应延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润的情形是( )。A.施工场地发现文物后需要采取合理保护措施的B.施工中遇到不利物质条件采取合理措施的C.发包人提供的测量基准点有误导致承包人测量放线工作返工的D.发包人提供的设备不符合合同要求需要更换的
选项
A.施工场地发现文物后需要采取合理保护措施的
B.施工中遇到不利物质条件采取合理措施的
C.发包人提供的测量基准点有误导致承包人测量放线工作返工的
D.发包人提供的设备不符合合同要求需要更换的
答案
C
解析
2021教材P318
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的,发包人应当承担由此增加的费用和(或)工期延误,并向承包人支付合理利润。选项A,发包人承担由此导致费用增加和(或)工期延误。选项B,承包人因采取合理措施而增加的费用和(或)工期延误,由发包人承担。选项D,发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求,或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的,发包人应承担由此增加的费用和(或)工程延误,并向承包人支付合理利润。这里仅进行更换,不能进行利润的索赔。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/jzgc/188568.html
本试题收录于:
建设工程造价管理题库一级造价工程师分类
建设工程造价管理
一级造价工程师
相关试题推荐
依据《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)的规定,工业管道安
根据《建设工程工程量清单计价规范》附录C的规定,项目编码第五、六位数字表示的是(
按照《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856—2013),可列入安装工程措
依据《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856—2013),下列项目中属于专
根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定,计算通风管道制作安装工程量时,应按其设
依据《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013,机械设备安装工程量中
通信线缆安装中,,建筑物内用户线的安装要求是( )。A.居民住宅楼每户普通用户线
根据《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013),消防工程工程量
泵内转子间、转子与泵壳内壁间有细小间隙而互不接触,启动快,耗功少,运转维护费用低
根据《建设工程工程量清单计价规范》附录C的规定,属于安装专业措施项目的是(
随机试题
TheWorldoftheFlat-footedFlyGeorgePoinarhasbeenfasc
WhodidNOTattendtheconferenceoneducationalgames?[br][originaltext]
简述发挥主观能动性与尊重客观规律的关系。
仲裁和诉讼的关系为()。A.或裁或审 B.-裁二审 C.只裁不审 D.
A.引入率 B.续发率 C.发病率 D.病死率 E.累积死亡率一定时间内
某路基填土施工速度快,土层排水不良,欲验算其稳定性,应采用()。A.固结快剪或
关于细集料筛分试验的描述正确的是()。A.干筛法试验过程中,所有各筛的分计
移动平均数可以分为( )三种。 Ⅰ.算术移动平均线 Ⅱ.几何移动平均线
从所给的四个选项中,选择最合适的一个填入问号处,使之呈现一定的规律性: A.如
下列关于新发展理念的说法正确的是()。A.协调是引领发展的第一动力 B.创新
最新回复
(
0
)