2. 建筑工程
  3. 当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，根据《施工合同法律解释一》规定，正确的处理

当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，根据《施工合同法律解释一》规定，正确的处理

admin2022-08-02  22
问题 当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，根据《施工合同法律解释一》规定，正确的处理方式是（ ）。A.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期B.建设工程经竣工验收合格的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期C.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以承包人完成建设工程之日为竣工日期E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期
选项 A.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期
B.建设工程经竣工验收合格的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期
C.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期
D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以承包人完成建设工程之日为竣工日期
E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期
答案 ACE
解析 实际竣工日期争议解决。当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，人民法院应当按照以下情形予以认定：
1）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期（AB）；2）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期(C)；3）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期(DE)。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/jzgc/186212.html
本试题收录于： 建设工程造价管理题库一级造价工程师分类

建设工程造价管理

一级造价工程师

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)