首页
登录
建筑工程
承包商在基础施工时由于实际地质情况与原招标时地勘资料不符,遇到了流沙,致使工期延
承包商在基础施工时由于实际地质情况与原招标时地勘资料不符,遇到了流沙,致使工期延
admin
2022-08-02
11
问题
承包商在基础施工时由于实际地质情况与原招标时地勘资料不符,遇到了流沙,致使工期延误1个月,后又因合同中的疏漏,发包人违约导致成本增加1万元,则对该分项工程正确的处理是( )。A.发包人不予补偿B.发包人只给予工期补偿但不给予费用补偿C.发包人不给予工期补偿但给予费用补偿D.发包人给予工期补偿及相应费用.利润补偿
选项
A.发包人不予补偿
B.发包人只给予工期补偿但不给予费用补偿
C.发包人不给予工期补偿但给予费用补偿
D.发包人给予工期补偿及相应费用.利润补偿
答案
D
解析
2021教材P249
知识点:工程索赔类合同价款调整事项。实际地质情况与原招标时地勘资料不符,属发包人责任,应给予工期补偿;发包人违约可索赔工期、费用和利润。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/jzgc/180217.html
本试题收录于:
建设工程计价题库一级造价工程师分类
建设工程计价
一级造价工程师
相关试题推荐
在地下连续墙施工中,结构接头采用预埋连接钢筋法施工时,要求预埋连接钢筋的直径(
路基土方施工时,横坡陡于1:5时,应按设计要求挖台阶,或设置成坡度向内并大于(
下列情况中,岩层产状与线路走向,可能出现最不利的情况是()A.路线与岩层走向相
某坡地建筑基础,设计基底垫层宽为8.0m,基础中心线长为22.0m,开挖深度为1
通常情况下,基坑土方开挖的明排水法主要适用于()。A.细砂土层 B.粉砂土层
在进行沥青贯入式路面施工时,深贯入式路面的沥青材料贯入深度为()A.2~3cm
基础地质条件变化不大的地段,砌石路基的伸缩缝间距一般应为()m。A.6~10
钢筋混凝土基础下面设有素混凝土垫层,垫层厚度通常为()左右。A.50mm
在剪力墙体系和筒体体系高层建筑的钢筋混凝土结构施工时,高效、安全、一次性投资少的
MU10蒸压灰砂砖可用于的建筑部位是()。A、基础底面以上 B、有酸性介质侵蚀
随机试题
Maplesremindoneof______.A、AustraliaB、CanadaC、NewZealandD、AmericaB本题考查加拿大
铺设板块地面的结合层和板块间的填缝应采用:()A.水泥砂浆 B.混合砂浆
现行的《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002适用于满足建筑物预
患者,女性,32岁,因急性阑尾炎穿孔行手术治疗后7天,患者出现肛门停止排便排气提
某市政府将一宗闲置土地使用权无偿收回,提供给甲房地产开发企业(以下简称甲企业
咖啡因的结构式是A.B.C.D.E.
古建筑保护区,应设有相当数量的消防用水,在城市有消防管道的地区,要参照有关规定的
甲公司诉乙公司侵权一案,市中级人民法院作出二审判决后,甲公司发现重要证据,向省
处方组成中的枸橼酸是作为()A.着色剂 B.助悬剂 C.润湿剂 D.pH调
(2017年真题)某供热管网设计压力为0.4MPa,其严密性试验压力为()。A
最新回复
(
0
)