首页
登录
建筑工程
某施工合同约定,施工现场主导施工机械一台,由施工企业租得,台班单价为300元/台
某施工合同约定,施工现场主导施工机械一台,由施工企业租得,台班单价为300元/台
admin
2022-08-02
107
问题
某施工合同约定,施工现场主导施工机械一台,由施工企业租得,台班单价为300元/台班,租赁费为100元/台班,人工工资为40元/工日,窝工补贴为10元/工日,以人工费为基数的管理费和利润综合费率为35%,在施工过程中,发生了如下事件:(1)出现异常恶劣天气导致工程停工2天,人员窝工30个工日;(2)因恶劣天气导致场外道路中断,抢修道路用工20工日;(3)场外大面积停电,停工2天,人员窝工10工日。为此,施工企业可向业主索赔费用为( )元。A.1080B.1380C.1500D.1650
选项
A.1080
B.1380
C.1500
D.1650
答案
B
解析
2021教材P249~P251
知识点:工程索赔类合同价款调整事项。各事件处理结果如下:(1)异常恶劣天气导致的停工通常不能进行费用索赔;(2)抢修道路用工的索赔额=20×40×(1+35%)=1080(元);(3)停电导致的索赔额=2×100+10×10=300(元)。总索赔费用=1080+300=1380(元)。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/jzgc/180102.html
本试题收录于:
建设工程计价题库一级造价工程师分类
建设工程计价
一级造价工程师
相关试题推荐
预应力混凝土施工中,下列说法错误的是( )。A.先张法多用于现场生产的预应力构
关于隧道工程施工技术中的喷射混凝土施工,下列说法正确的有()A.喷射作业区的宽度
下列属于地下连续墙的优点的有()。A.施工机械化程度高,具有多功能用途
下列选项中,()不属于为了解决长距离顶管施工的关键技术问题应采用的主要技术措施
隧道开挖后,喷锚支护施工采用的混凝土宜优先选用()A.火山灰质硅酸盐水泥 B
压实较均匀,不会出现假象压实的压实机械是()。A.轮胎压路机 B.光轮
下列关于屋面防水工程施工,叙述错误的是()。A.混凝土结构层宜采用结构找坡,
隧道工程中的钻爆法施工中,采用压入式通风时,一般选用的排气管为()。A.加强塑料
一跨度为30m的重型机械厂房,厂房柱距10m,桥式吊车起重量为100t,该厂房适
在施工缝处继续浇筑混凝土时,待已浇筑的混凝土强度不低于(),才允许继续浇筑。A.
随机试题
Thesportofwrestlingtests______,strength,andstamina.A、agilityB、coordinati
(1)Underthe1996constitution,all11ofSouthAfrica’sofficiallanguages"
Friendisbetterthanfortune.Friendisworsethanpoisoninsome【C1】______
MostAmericansconsiderthemselvesfriendlypeople.FolksinthesouthernUn
根据我国著作权法规定,图书出版单位享有的权利有( )等。A.作者授予的专有出版
抵押的一个重要特征是债务人保持对抵押财产的( ),而债权人则取得( )。A.
功能化湿和胃,开窍醒神的药物是A合欢皮 B苏合香 C石菖蒲 D藿香 E远
下列宜制成软胶囊剂的是A:O/W型乳剂 B:硫酸锌溶液 C:维生素E D:
甲公司严重资不抵债,因不能清偿到期债务向法院申请破产。下列财产属于债务人财产的有
“项号”栏应填( ). A.01 B.02 C.
最新回复
(
0
)