首页
登录
建筑工程
建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期，说法
建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期，说法
admin
2022-08-02
37
问题
建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期，说法正确的有（ ）。A. 应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期B. 应当以鉴定合格日期为竣工日期C. 鉴定日期为顺延工期的期间D. 应当以申请鉴定日期作为竣工日期E. 应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期
选项
答案
BC
解析
2013年建设工程法规真题第71题
本题主要考查竣工日期的争议处理。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第14条规定：“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：
（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；
（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；
（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。”
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第15条规定：“建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。”
根据以上第15条及第14条第（一）项规定，BC正确。
综上所述，本题正确答案为BC。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/jzgc/17892.html
本试题收录于：
一建工程法规及相关知识题库一级建造师分类
一建工程法规及相关知识
一级建造师
相关试题推荐
（2018年真题）根据《特种设备安全法》，关于特种设备的说法，正确的有（）。
（2019年真题）根据《行政处罚法》，关于行政处罚管辖的说法，正确的有（）
（2019年真题）根据《工伤保险条例》，关于工伤保险费缴纳的说法，正确的是（
（2018年真题）根据《工伤保险条例》，关于劳动能力鉴定的说法，正确的是（）
（2019年真题）根据《特种设备安全法》，关于特种设备安全监管的说法，正确的是（
（2017年真题）劳动能力鉴定委员会收到劳动能力鉴定后，应该从医疗卫生专家库中随
（2017年真题）某单位发生车辆伤害事故，导致某员工受伤，经过鉴定，该员工为二级
（2015年真题）依据《道路交通安全法》的规定，下列有关道路通行条件的说法，正确
（2019年真题）根据《道路交通安全法》，关于道路通行条件的说法，正确的是（）
（2018年真题）根据《特种设备安全法》，关于特种设备安全监督管理的说法，正确的
随机试题
Accordingtothepassage,oneofthefirststepsinchoosingyourcollegeis___
Onlytentotwentypercentofcoldvirusesaretransmittedbycarriers,who,sne
[originaltext]W:So,you’reanarchitect?M:Yes.W:Doyouworkforapublico
Thecrewworkedsohard,theyfinishedtheentireprojectthreedays______schedu
MysteryofTimeIfyoucanreadaclock,youcanknow
[originaltext]Thefamilyischanging.Inthepast,grandparents,parents,a
关于水运工程混凝土质量检验：（5）关于高性能混凝土的抗氯离子渗透性标准试验方法，
甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙
现行规范规定，地面坡度为15°的地形属于（ ）。A.平地 B.丘陵地 C.
班轮运输可分为核心班轮和（ ）。A.其他班轮 B.普通班轮 C.租船班轮
最新回复
(
0
)
