首页
登录
建筑工程
某引桥工程合同总价款2000万元，工程总工期为12个月，工程施工进行中，业主决定
某引桥工程合同总价款2000万元，工程总工期为12个月，工程施工进行中，业主决定
admin
2022-08-02
65
问题
某引桥工程合同总价款2000万元，工程总工期为12个月，工程施工进行中，业主决定修改设计，增加了额外的工程量100万元，由于工程量的增加，承包商延长了工程竣工的时间，承包商的实际工期延长了1个月。问题：(1)就题意所述，承包商是否可以提出工期索赔？为什么？(2)承包商提出工期索赔1个月，是否合理？为什么？
选项
答案
解析
(1)承包商可以提出工期索赔。因为工期的延误不是由于承包商的原因和责任所致， 是由于业主设计变更、工程量增加的原因所致。
(2)承包商应提出的工期索赔时间为：
T =(附加或新增工程量价值/原合同总价额）×原合同丁期 = (100/2000)×12 = 0. 6（个月)
所以承包商提出索赔1个月工期是不合适的。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/jzgc/157742.html
本试题收录于：
一建港口与航道工程实务题库一级建造师分类
一建港口与航道工程实务
一级建造师
相关试题推荐
某建设工程施工过程中，由发包人供应的材料没有及时到货，导致承包人的工人窝工5个工
某工程采用的进口设备拟由设备成套公司供应，则成套公司的服务要在估价时应计入（ ）
某工程采购的一批钢材的出厂价为3980元/吨，运费为50元/吨，运输损耗率为0.
某独立土方工程，根据《建设工程工程量清单佳佳规范》（GB50500—2013），
关于国际工程招标中的暂定金额的说法，正确的有（ ）。2016A、暂定金额的数量
根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013]44号文）,以定额人工费为基
根据《建设工程量清单计价规范》（GB50500--2013），适宜采用综合单价法
根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列费用可用暂列
根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），施工企业综合单
根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于合同工期的
随机试题
[originaltext]W:Tellme,Peter,whatmakesHarold’ssofamous?M:Well,it’st
急性肺水肿患者体位应取（）位，以减少静脉回流。
关于土工织物厚度的测定,下列叙述正确是（）。A.厚度测试时不必进行调湿处理
关于适当性原则说法正确的是（）。 Ⅰ适当性原则被忽略的原因之一是投资者不一
必须经国务院药品监督管理部门批准，发给药品批准文号才能生产的是A.药材B.饮片C
冠心病病人术前应该停止服用的药物不包括A.法华林 B.地高辛 C.奎尼丁
在我国设立信托公司需要经过（）批准，领取金融业务许可证。A、证监会 B、银监
在项目团队的发展过程中，团队状态最好的时期是（ ）。 A.形成阶段 B.
有下列（）情形，执法人员可以当场收缴罚款。A.不当场收缴事后难以执行的 B.
甲乙双方签订的工程施工合同中约定了有效的仲裁条款，后因工程质量双方发生纠纷，乙向
最新回复
(
0
)
