首页
登录
建筑工程
对于施工中发生的不可抗力,施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括( )。
对于施工中发生的不可抗力,施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括( )。
免费题库
2022-08-02
23
问题
对于施工中发生的不可抗力,施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括( )。 A、工程所需清理费 B、由承包人负责采购,运至施工场地用于施工材料的损失 C、工程本身的损害 D、承包方造成的人员伤亡损失 E、承包人施工机械的停工损失
选项
答案
ABC
解析
施工合同范本通用条款规定,因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担:(1)永久工程,包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害,以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担;(2)承包人设备的损坏由承包人承担;(3)发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用;(4)停工损失由承包人承担,但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担;(5)不能按期竣工的,应合理延长工期,承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的,承包人应采取赶工措施,赶工费用由发包人承担。参见教材P97。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/jzgc/1561999.html
本试题收录于:
监理工程师题库每日一练分类
监理工程师
每日一练
相关试题推荐
细胞免疫机制在机体抗肿瘤效应中发挥重要作用,参与抗肿瘤免疫的细胞不包括A.T细胞
属于NCCLS所规定的纯水等级标准的特性指标是A.电阻率B.微生物含量、电阻率、
严重腹泻可引起()A.碳酸氢盐丧失,造成酸中毒B.胃酸损失C.引起高血钾D.引
患者,男,54岁,建筑工人,在施工过程中突然发生一阵呕血,被送往某医院。入院体检
患者,男,54岁,建筑工人,在施工过程中突然发生一阵呕血,被送往某医院。入院体检
多发性骨髓瘤患者,血清中"M"蛋白含量低,不易在电泳中发现,常出现本周蛋白质,高
某男,42岁,建筑工人,施工时不慎与硬物碰撞,皮下出现相互融合的大片淤斑,后牙龈
按凝血因子命名委员会规定以罗马数字命名凝血因子,下列哪一项是对的()A.凝血因
在实验中发现脑脊液呈褐色,见于下列哪种疾病A.结脑B.化脑C.脑膜黑色素瘤D.中
目前我国饮用水的标准规定1000ml水中大肠埃希菌群数不超过A、1B、3C、
随机试题
Anthropology(人类学)isthestudyofhowpeoplelive.Itincludestheirfamily
WhenIfirstarrivedinLondon,Ifoundajobworkingasanaupairgirl(做轻松
AFrenchman,thepsychologistAlfredBinet,publishedthefirststandardized
[originaltext]M:We’vebeenworkingonthisproposalforsolongthatmyeyesa
错
按中国新九分法,成人的双上肢全部烧伤时,烧伤面积占体表面积的()A.9%
符合行政诉讼第一审普通程序的有()。A、人民法院审理行政案件,由审判员组成合议庭
(2020年真题)受外部环境及内部经营等因素的影响,2020年以来,某信托公司的
以下指标属于约束性指标的是()。A.国内生产总值 B.能源综合生产能力
矿业工程施工安全规定中,关于爆破工作安全作业的一般要求,正确的有()。A.所有爆
最新回复
(
0
)