【背景资料】 A施工单位承担了某航站楼民航专业弱电系统工程施工任务,系统的机柜

admin2022-08-02  25

问题 【背景资料】A施工单位承担了某航站楼民航专业弱电系统工程施工任务,系统的机柜与服务器由业主提供。该工程4月1日开始施工,在施工过程中遇到以下情况:1.4月3日起,因业主原因停工3天。2.4月3日上午上班时,项目经理乙被告知应于该日到货安装的机柜将于7天后到货安装。因停工和机柜晚到,乙向监理工程师提出了累计工期索赔。4月6日上午上班时,乙又被告知原计划应于该日到货次日安装的服务器将推迟7天到货,乙为此又向监理工程师提出了新增7天的工期索赔。该服务器必须在机柜安装开始2天后,方可开始安装。上述设备延期到货,导致其它相关工作依次顺延。3.为追赶进度,在机柜、服务器等设备到货后,乙立即组织施工人员将这些设备开箱、安装和调试。4,在敷设光缆过程中,发现其中一根光缆长度不足,乙决定进行接续。5.施工单位对全部2001条双绞线自检时发现有11条信道不合格、3条双绞线不通,且均无法修复,乙认为总比例未超过1%,自检结论为合格。施工单位对全部216条光纤信道自检时发现有1条不合格,且无法修复,乙认为比例未超过0.5%,自检结论为合格。问题:1.计算乙在4月3日可提出的累计工期索赔天数,监理工程师能否接受乙于4月6日提出的工期索赔天数。2.乙为追赶进度采取的做法存在什么问题?监理工程师能分别说明理由。简述正常的工作程序。3.说明光纤接续对光纤端面的要求。有哪几种制备光纤端面的方法?4.监理工程师能认可双绞线系统、光纤系统的自检结论吗?简述原因。

选项

答案

解析 1.4月3日提出工期索赔天数为7天(2分)。原因:由于到货推迟影响工期7天。
监理工程师不能接受乙于4月6日提出的新增索赔天数为7天的要求。原因:机柜迟到7天,4月10日可以开始安装,4月12日已具备安装服务器的条件。服务器晚到7天,即4月13日到货,14日可以开始安装,故对工期造成的新增影响只有2天。
2.乙的做法存在的问题:缺少到货验收环节。
正常工作程序:设备到货后,施工单位应组织监理、业主、设备供应商共同进行设备到货验收。
3.制备后的光纤端面应:平整、无毛刺、无缺损,且与轴线垂直。
制备端面有三种方法:(1)刻痕法(2)切割钳法(3)超声波电动切割法。
4.光纤系统的结论不能被认可。原因:光纤信道只要有一条不合格的,就判定光纤系统不合格。
双绞线系统的结论可以被认可。原因:双绞线布线全部检测时,无法修复的链路、信道或不合格线对数量有一项超过被检测总数的1%,则判为不合格。本次自检无法修复的链路、信道或不合格线对数量未超过被检测总数1%,可以判定为合格。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/jzgc/154098.html

最新回复(0)