首页
登录
建筑工程
某建设单位和施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,合同中约
某建设单位和施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,合同中约
免费题库
2022-08-02
118
问题
<P>某建设单位和施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,合同中约定:建筑材料由建设单位提供;由于非施工单位原因造成的停工,机械补偿费为200元/台班,人工补偿费为50元/工日;总工期为120d;竣工时间提前奖励为3000元/d,误期损失赔偿费为5000元/d。经项目监理机构批准的施工进度计划如图7-3所示(单位:d)。</P><P>
</P><P>施工过程中发生了如下事件:</P><P>事件1:工程进行中,建设单位要求施工单位对某一构件作破坏性试验,以验证设计参数的正确性。该试验需修建两间临时试验用房,施工单位提出建设单位应该支付该项试验费用和试验用房修建费用。建设单位认为,该试验费用属建筑安装工程检验试验费,试验用房修建费属建筑安装工程措施费中的临时设施费,该两项费用已包含在施工合同价中。</P><P>事件2:建设单位提供的建筑材料经施工单位清点入库后,在专业监理工程师的见证下进行了检验,检验结果合格。其后,施工单位提出,建设单位应支付建筑材料的保管费和检验费;由于建筑材料需要进行二次搬运,建设单位还应支付该批材料的二次搬运费。</P><P>事件3:①由于建设单位要求对B工作的施工图纸进行修改,致使B工作停工3d(每停一天影响30工日,10台班);②由于机械租赁单位调度的原因,施工机械未能按时进场,使C工作的施工暂停5d(每停一天影响40工日,10台班);③由于建设单位负责供应的材料未能按计划到场,E工作停工6d(每停一天影响20工日,5台班)。施工单位就上述三种情况按正常的程序向项目监理机构提出了延长工期和补偿停工损失的要求。</P><P>事件4:在工程竣工验收时,为了鉴定某个关键构件的质量,总监理工程师建议采用试验方法进行检验,施工单位要求建设单位承担该项试验的费用。该工程的实际工期为122d。</P><P>问题</P><P>1.事件1中建设单位的说法是否正确?为什么?</P><P>2.逐项回答事件2中施工单位的要求是否合理,说明理由。</P><P>3.逐项说明事件3中项目监理机构是否应批准施工单位提出的索赔,说明理由并给出审批结果(写出计算过程)。</P><P>4.事件4中试验检验费用应由谁承担?</P><P>5.分析施工单位应该获得工期提前奖励,还是应该支付误期损失赔偿费。金额是多少?</P>
选项
答案
解析
<P>1.事件1中建设单位的说法不正确。</P><P>理由:依据《建筑安装工程费用项目组成》的规定,(1)建筑安装工程费(或检验试验费)中不包括构件破坏性试验费;(2)建筑安装工程措施费中的临时设施费不包括试验用房修建费用。</P><P>2.对事件2中施工单位的要求是否合理的判断:</P><P>(1)施工单位要求建设单位支付保管费合理。理由:依据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,建设单位提供的材料,施工单位负责保管,建设单位支付相应的保管费用。</P><P>(2)施工单位要求建设单位支付检验费合理。理由:依据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,建设单位提供的材料,由施工单位负责检验,建设单位承担检验费用。</P><P>(3)施工单位要求建设单位支付二次搬运费不合理。理由:二次搬运费已包含在建筑安装工程费用中的措施费(或直接费)中。</P><P>3.事件3中项目监理机构是否应批准施工单位提出的索赔要求的判断:</P><P>如图7-6所示,粗实线表示关键线路;经分析可知,E工作有5d总时差。</P><P>
</P><P>(1)B工作停工3d,应批准工期延长3d(因属建设单位原因(或因属非施工单位原因)且工作处于关键线路上);费用可以索赔。</P><P>应补偿停工损失=3d×30工日×50元/工日+3d×10台班×200元/台班=10500元。</P><P>(2)C工作停工5d,工期索赔不予批准,停工损失不予补偿,因属施工单位原因。</P><P>(3)E工作停工6d,应批准工期延长1d(该停工属建设单位原因所造成,但E工作有5天总时差,停工使总工期延长了1d);费用可以索赔。</P><P>应补偿停工损失=6d×20工日×50元/工日+6d×5台班×200元/台班=12000元。</P><P>4.事件4中,若构件质量检验合格,由建设单位承担试验检验费用;若构件质量检验不合格,由施工单位承担试验检验费用。</P><P>5.由于非施工单位原因使B工作和E工作停工,造成总工期延长4d,工期提前了(120+4)d-122d=2d,施工单位应获得工期提前奖励,应得金额=2d×3000元/d=6000元。</P>
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/jzgc/1534203.html
本试题收录于:
投资建设项目实施题库投资项目管理师分类
投资建设项目实施
投资项目管理师
相关试题推荐
()说法不正确。A:人身保险合同以人的寿命和身体作为保险标的 B:损失补偿原则
采购与付款循环过程形成的文件按业务顺序依次为()。A.请购单、订购单、订货合同、
被审计单位在账簿中登记销货业务所依据的基本凭证是()。A.销货合同 B.发运凭
融资租赁是由出租人按照承租人的要求融资购买设备,并在契约或合同规定的较长期内提供
被审计单位在账簿中登记销货业务所依据的基本凭证是()。A:销货合同B:发运凭证
甲公司在与乙公司买卖合同纠纷中,向法院提交了双方签字、盖章的买卖合同书副本,以证
甲与乙订立合同后,乙以甲有欺诈行为为由向人民法院提出撤销合同申请,人民法院依法撤
下列各项中,不属于会计估计的是( )。A.固定资产的初始计量 B.建造合同履
甲公司对其购入债券的业务管理模式是以收取合同现金流量为目标。该债券的合同条款规定
当合同中包含两项或多项履约义务时,企业应当在合同开始日,将交易价格分摊各单项履约
随机试题
ThissitepresentsalookattheAmericanhistoryofAmericanIndiansorNat
[originaltext]TheUnitedStates’jobmarkethasmillionsofunfilledjobs.
LazyMoneyA)There’snoquestionthatprocrastinatio
根据确定的时间间隔对某个样本(可以是某一加工过程、程序、作业)进行连续观察,将结
建筑工程项目本身是一个复杂的系统,实施过程的各个阶段,既密切相关又有着不同的规律
HIV感染人体后主要导致下列哪个系统受损害( )。A.血液系统 B.神经系统
尊重患者的隐私和为患者保守秘密是医疗工作中的一个重要的伦理学原则,也是医生的传统
倒闸操作需要拉(合)的隔离开关,在操作前已经在分(合)位的则在操作票中不用再列出
2015年全国共建立社会捐助工作站、点和慈善超市3.0万个,比上一年减少0.2万
古希腊斯巴达教育目的是培养(?)A.A、演说家 B.B、智者 C.C、军
最新回复
(
0
)