首页
登录
建筑工程
某投资公司建造一幢办公楼,采用公开招标方式选择施工单位。招标大件要求:提交投标文
某投资公司建造一幢办公楼,采用公开招标方式选择施工单位。招标大件要求:提交投标文
admin
2022-08-02
15
问题
某投资公司建造一幢办公楼,采用公开招标方式选择施工单位。招标大件要求:提交投标文件和投标保证金的截止时间为2003年5月30日。该投资公司于2003年3月6日发出招标 公告,共有5家建筑施工单位参加了投标。笫5家施工单位于2003年6月2日提交了投标保证 金。开标会于2003年6月3日由该省建委主持。第4家施工单位在开标前向投资公司要求撤回投标文件和退还投标保证金。经过综合评选,最终确定第2家施工单位中标。投资公司(甲方)与中标单位(乙方)双方按规定签订了施工承包合同,合同约定开工日期为2003年8月16日。工程开工后发生了如下几项事件: 事件一:因拆迁工作拖延,甲方于2003年8月18日才向乙方提供施工场地,导致乙方 A、B两项工作延误了2d,并分别造成人工窝工6个和8个工日;但乙方C项工作未受影响。 事件二:乙方与机械设备租赁商约定,D项工作施工用的某机械应于2003年8月28日进 场,但因出租方原因推迟到当月29日才进场,造成D项工作延误1d和人工窝工7个工日。 事件三:因甲方设计变更,乙方在E项工作施工时,导致人工增加14个工日,相关费用增加了1.5万元,并使施工时间增加了2d。 事件四:在F项工作施工时,因甲方供材出现质量缺陷,乙方施工增加用工6个工日, 其他费用1000元,并使H项工作时间延长1d,人工窝工24个工日。 上述事件中,A、D、H三项工作均为关键工作,没有机动时间,其余工作均有足够的机动时间。乙方能否就上述每项事件向甲方提出工期索赔和费用索赔?请说明理由。
选项
答案
解析
就上述每项事件乙方能否向甲方提出工期索赔和费用索赔的判定及理由。
事件一:可向甲方提出费用索赔和工期索赔。因为造成A、B工作延误是甲方原因造成的。可索赔A、B两项工作的窝工费及关键工作A的工期延误,B工作为非关键工作未受到影 响不予工期索赔。
事件二:不可以向甲方提出费用和工期索赔。因为D项工作的工期延误及人工窝工费用 是由于乙方原因造成的,属乙方的责任。
事件三:可向甲方提出费用索赔。因为乙方费用的增加是由甲方设计变更造成的,但 因为E工作是非关键工作,不可向甲方提出工期索赔。
事件四:可向甲方提出费用和工期索赠。因为乙方F、H工作费用的增加及H关键工作工期的延长都是甲方原因造成的。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/jzgc/126912.html
本试题收录于:
一建建筑工程实务题库一级建造师分类
一建建筑工程实务
一级建造师
相关试题推荐
项目质量计划的主要内容不包括()。A.项目的质量目标、指标和要求 B.项目的
分包单位专职安全员配备要求不包括()。A.5000万工程应当配置1人 B.项
施工机械管理的一般要求中,施工机械选择的方法不包括()。A.综合评分法 B.
材料使用与回收要求包括()。A.建立领发料台账 B.限额领料 C.定额发料
某机电总承包一级施工单位通过招标承接了一栋30层的商务楼的机电安装工程。合同中规
在投标时,商务报价分析的内容不包括()。A.认真研究招标文件,核实工程量清单
招标人有下列行为属不平等招标()。A.向不同投标人提供有差别的信息 B.设定
()是通过出售现有资产以获得增量资金进行新建项目融资的融资方式。A.BT B
关于不同电压等级建设项目对电能计量装置的要求,正确的是()。A.10KV电压的
(2020年真题)关于空调风管及管道绝热施工要求的说法正确的有( )。 A.
随机试题
Clothingmadeofplasticfibreshascertainadvantagesover_____madeofnatural
图示为正方形截面等直杆,抗弯截面模量为W,在危险截面上,弯矩为M,扭矩为Mn,A
在项目建设过程中,负责项目日常监理工作和一般性监理文件签发的是( )。A.总监
34周妊娠女性,出现心功能异常的有关症状不包括以下哪项A.劳力性呼吸困难 B.
材料: 下面是某教师的听课笔记摘录: 问题: (1)“听课反思
会员代表大会负责制定和修改章程,其行使的职权还包括() Ⅰ.选举和罢免理事、
能在无生命培养基上繁殖的最小微生物是A.衣原体B.支原体C.立克次体D.螺旋体E
患儿女,6月龄,出生后不久发现脑袋明显比同龄儿童大,总是啼哭不止,确诊为脑积水。
刘某、王某向县工商局申请设立合伙企业。县工商局不予答复。刘某不服起诉。某县法院判
下列关于控制图的说法中,正确的是()。A.分析用控制图是动态的 B.生产过
最新回复
(
0
)