首页
登录
从业资格
某市政公用工程的施工合同工期为16周,项目监理机构批准的施工进度计划如下图所示(
某市政公用工程的施工合同工期为16周,项目监理机构批准的施工进度计划如下图所示(
最全题库
2022-08-02
59
问题
某市政公用工程的施工合同工期为16周,项目监理机构批准的施工进度计划如下图所示(时间单位:周)。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单(部分)见下表。
工程施工到第4周时进行进度检查,发生如下事件:事件1:A工作已经完成,但由于设计图局部修改,实际完成的工程量为840m3,工作持续时间未变。事件2:B工作施工时,遇到异常恶劣的气候,造成施工单位的施工机械损坏和施工人员窝工,损失1万元,实际只完成估算工程量的25%。事件3:C工作为检验检测配合工作,只完成了估算工程量的20%,施工单位实际发生检验配合工作费用5000元。事件4:施工中发现地下文物,导致D工作尚未开始,造成施工单位自有设备闲置4个台班,台班单价300元/台班、折旧费100元/台班。施工单位进行文物现场保护的费用为1200元。事件5:施工单位提交索赔意向书后,每天均有同期记录,并经现场监理工程师的签认。同期记录的内容有:事件发生及过程中现场实际状况;导致现场人员、设备闲置清单;对工期的延误;对工程损害程度。问题:1.根据第4周末的检查结果,逐项分析BCD三项工作的实际进度对工期的影响,并说明理由。2.若施工单位在第4周末就BCD出现的进度偏差提出工程延期的要求,应批准工程延期多长时间为什么3.施工单位是否可就事件2、4提出费用索赔为什么可以获得的索赔费用是多少4.同期记录的内容是否齐全如不齐全,请补充。
选项
答案
解析
1.B工作拖后1周,不影响工期,因B工作总时差为1周。C工作拖后1周,不影响工期,因C工作总时差为3周。D工作拖后2周,影响工期2周,因D工作总时差为0(或D工作为关键工作)。
2.批准工程延期2周。理由:施工中发现地下文物造成D工作拖延,不属于施工单位责任。
3.(1)事件2不能索赔费用,因异常恶劣天气属于不可抗力事件,造成的施工单位施工机械损坏和施工人员窝工的损失不能索赔。(2)事件4可以索赔,因施工中发现地下文物属于非施工单位原因,既可以索赔工期也可以索赔费用。(3)可获得的索赔费用为4台班×100元/台班+1200元=1600元。
4.不齐全。应补充:导致费用增加的项目及所用的工作人员、机械、材料数量、有效票据等。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1791057.html
本试题收录于:
机电工程题库钟辉芳分类
机电工程
钟辉芳
相关试题推荐
ABC会计师事务所首次负责审计甲公司2014年度财务报表,审计项目组在审计工作底
对于不重要的组成部分,集团项目组应当在集团层面实施()。A.询问
注册会计师在计划审计工作前需要开展初步业务活动,下列活动中属于初步业务活动的有(
注册会计师计划测试被审计单位2013年度主营业务收入的完整性,以下各项审计程序中
下列关于总体审计策略和具体审计计划的说法中,不正确的是()。A.注册会计师
注册会计师开展初步业务活动无法确保在计划审计工作时达到的旨的是()。A.
执法机构对经营者集中审查过程中,下列情形的经营者集中案件,属于简易案件的有()。
中国甲企业为设立中外合资经营企业与外国乙企业协商订立合同,但该合同未经外商投资企
人民法院在受理甲公司破产申请时,查明乙公司已将合同约定的货物发运给买受人甲公司,
下列有关租赁合同当事人解除权的表述中,不正确的是()。A.承租人未按照约定的方
随机试题
Huntingwasoriginallyameansofprovidingfood,butithasnowbecomeasp
Executivepaychecksmightgrabthemostheadlines,butit’stop-tiermedical
ShotontheslyinGreecelastsummer,themovietalkedaboutCelineandJesse’s
(1)销售彩电取得不含税收入8600万元,与彩电配比的销售成本5660万
贮压式水基型灭火器的压力指示器标识为()。A.F B.S C.J D
A.筋痹 B.骨痹 C.肌痹 D.皮痹 E.脉痹以春遇此者为
以委托单为例,委托指令的基本要素包括()。A:买卖方向 B:价格 C:证券
适用优惠原产地规则的原产地证书,凡是受惠国政府指定机构签发的,即可适用于多批进口
麦克、汉斯与白文莉共同毕业于美国著名学府哈佛商学院职业经理人专业,麦克来自美国,
关于单层厂房屋架布置原则的说法,正确的有()。A.天窗上弦水平支撑一般设置
最新回复
(
0
)