首页
登录
财务会计
某建设项目业主与丙施工单位签订了施工合同,合同总价5000万元,合同工期为200
某建设项目业主与丙施工单位签订了施工合同,合同总价5000万元,合同工期为200
练习题库
2022-08-02
48
问题
某建设项目业主与丙施工单位签订了施工合同,合同总价5000万元,合同工期为200天,其应分摊的总部管理费100万元。丙在施工过程中,因遇到不利物质条件造成停工5天,因发包人更换其提供的不合格材料造成工程停工3天,因承包人施工机械损坏停工3天,因异常恶劣气候造成工程停工2天,上述事件均未发生在同一时间,且都在关键路线上,则丙施工单位可索赔的总部管理费为( )万元。A:2.5B:4.0C:5.0D:6.5
选项
A:2.5
B:4.0
C:5.0
D:6.5
答案
B
解析
2019版教材P249
本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。索赔的总部管理费=延期工程的日平均总部管理费X工程延期的天数。本题中延期工程的日平均总部管理费=100/200=0.5(万元),索赔的总部管理费=0.5×(5+3)=4(万元)。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/caiwukuaiji/2240743.html
本试题收录于:
注册税务师题库5127分类
注册税务师
5127
相关试题推荐
根据《劳动合同法》,劳动者的下列情形中,用人单位不得解除劳动合同的是()。A.
根据《担保法》,除双方认为需要约定的其他事项外,下列条款中,属于保证合同应当包含
甲家旁边有一建筑工地正在施工。某日,一货车经过甲家门前,由于颠簸掉落货物一件,被
关于行政复议和行政诉讼,以下说法正确的是()。A.施工单位可以在收到行政处罚6
甲乙双方的合同纠纷于2016年7月2日开庭仲裁,7月4日,经仲裁庭调解,双方达成
根据《建设工程安全生产管理条例》,在施工合同中,属于建设单位安全责任的有()。
关于施工单位安全生产教育培训的说法,错误的是()。A.专职安全生产管理人员分为
某总承包单位与分包单位在分包合同中约定,由分包单位自行负责分包工程的安全生产,工
关于施工发现文物报告和保护的规定,正确的是()。A.在进行建设工程中发现的文物
关于运输合同的说法,正确的是()。A.收货人和托运人任何情况下都不是同一人
随机试题
Morethan2,000yearsago,thephilosopherSocrateswanderedaroundAthensa
Whichwordinbracketsisoppositeinmeaningtothewordincapitals?SIGNIFICA
写作题:根据所给材料撰写选题报告。(本题22分) 第29届奥运会于2008年8
实施电子政务的政务外网必须与互联网( )。A.物理隔离 B.逻辑隔离 C.
A.生半夏与生姜配伍 B.人参与莱菔子配伍 C.石膏与知母配伍 D.全蝎与
A.补肾宁心,益智安神 B.养血安神,清热除烦 C.滋阴清热,养血安神 D
柴葛解肌汤的功能是A:解肌疏风B:解肌透疹C:解肌清热D:解肌发表E:解
注射用水和蒸馏水检查项目的主要区别是()。A.氨 B.氯化物 C.硫酸盐
( ),heisappointedasthemanager.A.Be
下列关于法律解释的说法中,哪些选项是正确的?()A.某民法专家在解释《民法总则
最新回复
(
0
)