首页
登录
财务会计
背景资料:某开发商拟建一城市综合体项目,预计总投资十五亿元。发包方式采用施工总承
背景资料:某开发商拟建一城市综合体项目,预计总投资十五亿元。发包方式采用施工总承
admin
2022-08-02
40
问题
背景资料:某开发商拟建一城市综合体项目,预计总投资十五亿元。发包方式采用施工总承包,施工单位承担部分垫资,按月度实际完成工作量的 75%支付工程款,工程质量为合格,保修金为 3%,合同总工期为 32个月。某总包单位对该开发商社会信誉,偿债备付率、利息备付率等偿债能力及其他情况进行了尽职调查。中标后,双方依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013,对工程量清单编制方法等强制性规定进行了确认,对工程造价进行了全面审核。最终确定有关费用如下:分部分项工程费 82000.00万元,措施费 20500.00万元,其他项目费 12800.00万元,暂列金额 8200.00万元,规费 2470.00万元,税金 3750.00万元。双方依据《建设工程施工合同(示范文本》GF-2017-0201签订了工程施工总承包合同。项目部对基坑围护提出了三个方案:A方案成本为 8750.00万元,功能系数为 0.33; B方案成本为 8640.00万元,功能系数为 0.35;C方案成本为 8525.00万元,功能系数为 0.32。最终运用价值工程方法确定了实施方案。竣工结算时,总包单位提出索赔事项如下:1、特大暴雨造成停工 7天,开发商要求总包单位安排 20人留守现场照管工地,发生费用 5.60万元。2、本工程设计采用了某种新材料, 总包单位为此支付给检测单位检验试验费 4.60万元,要求开发商承担。3、工程主体完工 3个月后,总包单位为配合开发商自行发包的燃气等专业工程施工,脚手架留置比计划延长 2个月拆除。为此要求开发商支付 2个月脚手架租赁费 68.00万元。4、总包单位要求开发商按照银行同期同类贷款利率,支付垫资利息 1142.00万元。【问题】1.偿债能力评价还包括哪些指标?2.对总包合同实施管理的原则有哪些?3.计算本工程签约合同价(单位万元,保留 2位小数)。双方在工程量清单计价管理中应遵守的强制性规定还有哪些?4.列式计算三个基坑围护方案的成本系数、价值系数(保留小数点后 3位),并确定选择哪个方案。5.总包单位提出的索赔是否成立?并说明理由。
选项
答案
解析
【答案 1】还包括:借款偿还期、资产负债率、流动比率、速动比率。(经济:经济效果评价指标体系)
【答案 2】原则包括:依法履约原则、诚实信用原则、全面履行原则、协调合作原则、维护权益原则、动态管理原则。P295
【答案 3】(1)签约合同价=82000.00+20500.00+12800.00+2470.00+3750.00=121520.00万元
(2)还包括:使用范围、计价方式、竞争费用、风险处理、工程量计算规则。
【答案 4】(1)A方案成本系数=8750.00/(8750.00+8640.00+8525.00)=0.338
B方案成本系数=8640.00/(8750.00+8640.00+8525.00)=0.333
C方案成本系数=8525.00/(8750.00+8640.00+8525.00)=0.329
(2)A方案价值系数=0.33/0.338=0.976
B方案价值系数=0.35/0.333=1.051
C方案价值系数=0.32/0.329=0.973
(3)选择 B方案。
【答案 5】(1)7天工期索赔成立,5.60万元的费用索赔成立
理由:特大暴雨属于不可抗力,工期应当予以顺延,按照发包商要求派人留守现场照管工地的费用应当由开发商承担。
(2)4.60万元费用索赔成立。
理由:新材料的试验费属于开发商应当承担范围,因此费用索赔成立。
(3)68.00万元费用索赔成立
理由:脚手架留置时间延长是因为配合开发商施工的,因此属于建设单位责任,费用索赔成立。
4)垫资利息 1142.00万元索赔不成立。
理由:当事人对垫资没有约定的,承包人请求的支付利息的,不予支持。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/caiwukuaiji/128907.html
本试题收录于:
注册税务师题库5127分类
注册税务师
5127
相关试题推荐
按《工业安装工程施工质量统一标准》GB/T50252-2018规定,下列工程可划
工业安装工程质量验收相关记录表包括()。A.工程质量记录 B.施工现场质
下列分项工程质量检验,属于一般项目的是()。A.风管系统测定 B.阀门压
项目部涉及质量验评工作的责任部门包括()。A.质量部门 B.工程技术部门
工业安装的土建工程中,分项工程可按设备基础、施工工艺、主要工种、()进行划
单位(子单位)工程质量验收记录表中的分部工程和质量控制资料的检查记录应由(
承包方项目部的()负责整理全套验收资料。A.工程技术部门 B.质量管理部
项目部的试验部门在质量验收工作中的职能包括()。A.接受试验委托 B.出
根据供水方式分为泵组系统和瓶组系统,系统宜选用泵组系统,闭式系统不应采用瓶组系统
曳引式电梯的施工程序中,导轨安装的紧后工序是()。A.轿厢安装 B.曳引
随机试题
Plagiarism(抄袭)WhenIwasyoung,plagiarismwas
[originaltext]M:Goodevening,dearaudience.I’mgladtocontinuethetopicab
《因特网上的信息交流-网上交流的方式》 一、面试考题 1.题目:网上交流的方
下列化合物发生硝化反应,反应活性由高到低的顺序是( )。 A.(2)>(1)
下列各项费用中,()属于用资费用。A.向股东支付的股利 B.借款手续费 C.
在液体中潜体所受浮力的大小()。A.与潜体的密度成正比 B.与液体的密度成
结构混凝土强度合格标准,评定的常规方法是以浇注或拌合现场制取试件,以28天龄期的
根据《期货公司首席风险官管理规定(试行)》的规定,期货公司首席风险官应向(
人民法院按照审判监督程序重新审判的案件,从适用的审判程序来看,下列做法正确的
已知单自由度系统的振动固有频率wn=2rad/S,若在其上分别作用幅值相同而频
最新回复
(
0
)