首页
登录
建筑工程
某工程项目,业主通过招标与甲建筑公司签订了土建工程施工合同,包括A、B、C、D、
某工程项目,业主通过招标与甲建筑公司签订了土建工程施工合同,包括A、B、C、D、
考试题库
2022-08-02
86
问题
某工程项目,业主通过招标与甲建筑公司签订了土建工程施工合同,包括A、B、C、D、E、F、G、H八项工作,合同工期360天。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同,包括设备安装与调试工作,合同工期180天。通过相互的协调,编制了如图3-2所示的网络进度计划。
该工程施工过程中发生了以下事件:(1)基础工程施工时,业主负责供应的钢筋混凝土预制桩供应不及时,使A工作延误7天。(2)B工作施工后进行检查验收时,发现一预埋件埋置位置有误,经核查,是由于设计图纸中预埋件位置标注错误所致。甲建筑公司进行了返工处理,损失5万元,且使B工作延误15天。(3)甲建筑公司因人员与机械调配问题造成C工作增加工作时间5天,窝工损失2万元。(4)乙安装公司设备安装时,因接线错误造成设备损坏,使乙安装公司安装调试工作延误5天,损失12万元。发生以上事件后,施工单位均及时向业主提出了索赔要求。【问题】1.施工单位对以上各事件提出索赔要求,分析业主是否应给予甲建筑公司和已安装公司工期和费用补偿。2.如果合同中约定,由于业主原因造成延期开工或工期延期,每延期一天补偿施工单位6000元,由于施工单位原因造成延期开工或工期延误,每延误1天罚款6000元。计算施工单位应得的工期与费用补偿各是多少?3.该项目采用预制钢筋混凝土桩基础,共有800根桩,桩长9m。合同规定:桩基分项工程的综合单价为180元/m;预制桩由业主购买供应,每根桩按950元计。计算甲建筑公司桩基础施工应得的工程款是多少?(注:计算结果保留一位小数)
选项
答案
解析
本题考查索赔问题以及索赔工期与费用的计算。 1-对索赔要求的判定:
(1)业主钢筋混凝土预制桩供应不及时,造成A工作延误,因A工作是关键工作,业主应给甲公司补偿工期和相应费用。
业主应顺延乙公司的开工时间和补偿相关费用。
(2)因设计图纸错误导致甲公司返工处理,由于B工作是非关键工作,而且已经对A工作补偿工期,B工作延误的15天在其总时差范围以内,故不给予甲公司工期补偿,但应给甲公司补偿相应的费用。因对乙公司不造成影响,故不应给乙公司工期和费用补偿。
(3)由于甲公司原因使C工作延长,不给予甲公司工期和费用补偿。因未对乙公司造成影响,业主不对乙公司补偿。
(4)由于乙公司的错误造成总工期延期与费用损失,业主不给予工期和费用补偿。由此引起的对甲公司的工期延误和费用损失,业主应给予补偿。
2.工期和费用补偿的计算:
(1)甲公司应得到工期补偿为:
事件(1):业主预制桩供应不及时补偿工期7天。
事件(4):因安装公司原因给甲公司造成工期延误,应补偿5天。
工期补偿合计12天。
甲公司应得到费用补偿为:
事件(1):7×6000=4.2(万元)。
事件(2):5.0万元。
事件(4):5×6000=3.0(万元)。
费用补偿合计12.2万元。
(2)因业主预制桩供应不及时,乙公司应得到工期补偿7天。
乙公司应得到费用补偿为:
事件(1)补偿:7×6000=4.2(万元)。
事件(4)罚款:5×6000=3.0(万元)。
费用补偿合计4.2-3.0=1.2(万元)。
3.工程价款的计算:
桩购置费用:800×950=76(万元)。
桩基础工程合同价款:800×9×180=129.6(万元)。
甲公司桩基础施工应得工程价款:129.6-76=53.6(万元)。
转载请注明原文地址:http://tihaiku.com/jzgc/323912.html
本试题收录于:
土木建筑监理案例分析题库监理工程师分类
土木建筑监理案例分析
监理工程师
相关试题推荐
根据FIDIC《施工合同条件》,承包商未能在规定时间内修复缺陷工程部位,业主可雇
FIDIC中有关施工进度管理说法,正确的是()。A.合同未作约定时,承包商应
下列关于合同担保叙述中错误的是()。A.通用条件的条款中明确规定业主必须向承包
业主发出中标函的28天内,接到承包商提交的有效履约保证后,双方签署的法律性标准
如由于买方原因在最后一批合同设备交货后6个月内未能开始考核,则买卖双方应在上述
关于质量保证金的说法,不正确的是()。A.在工程项目竣工前,已经缴纳履约保证金
合同双方主体进行合同谈判的时间是()。A.投标有效期满30日 B.中标通知
2017年版FIDIC合同条件的特点包括()。A.通用条件将索赔与争端区
有关货物采购合同的交货,下列说法正确的是()。A.卖方在施工单位仓库交货 B
关于货物采购合同中的监造,下列说法正确的是()。A.无论合同有无约定,买方均可
随机试题
Francemightbedescribedasan’all-round’country,onethathasachievedr
某高级法院副院长出版了一本刑法学教科书,对刑法的若干问题作了阐释。这种解释属于(
治疗突然昏倒,口噤不开,面青身凉,苔白,脉迟有力,应首选的药物是()A.冰
A.木通B.地肤子C.海金沙D.冬葵子E.绵萆薢善治风湿疹痒的药是
不属于成分输血优点的是()。A.可提高疗效 B.血液使用更合理 C.避
从所给的四个选项中,选择最合适的一个填入问号处,使之呈现一定的规律性:
上海证券交易所目前实行的是上海证券登记结算公司统一托管和证券营业部分别托管的二级
(2020年真题)《商业银行资本管理办法(试行)》中的资本监管要求为()。A.
下列关于年金的说法中,错误的是()。A.年金是一组在某个特定时段内金额相等、
某土方工程业主与施工单位签订了土方施工合同;合同约定的土方工程价款为200万元
最新回复
(
0
)