首页
登录
建筑工程
根据《标准施工招标文件》,下列因不可抗力导致的后果中,由发包人承担责任的有(
根据《标准施工招标文件》,下列因不可抗力导致的后果中,由发包人承担责任的有(
admin
2022-08-02
88
问题
根据《标准施工招标文件》,下列因不可抗力导致的后果中,由发包人承担责任的有( )。A.已运至施工场地的材料的损害B.承包人的停工损失C.因工程损害造成的第三者财产损失D.停工期间承包人应监理人要求照管工程的费用E.承包人设备的损坏
选项
A.已运至施工场地的材料的损害
B.承包人的停工损失
C.因工程损害造成的第三者财产损失
D.停工期间承包人应监理人要求照管工程的费用
E.承包人设备的损坏
答案
ACD
解析
2021教材P322
不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果,由合同双方按以下原则承担:①永久工程,包括己运至施工场地的材料和工程设备的损害,以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担;②承包人设备的损坏由承包人承担;③发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用;④承包人的停工损失由承包人承担,但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担;⑤不能按期竣工的,应合理延长工期,承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的,承包人应采取赶工措施,赶工费用由发包人承担。
转载请注明原文地址:http://tihaiku.com/jzgc/185302.html
本试题收录于:
建设工程造价管理题库一级造价工程师分类
建设工程造价管理
一级造价工程师
相关试题推荐
根据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353-2013)规定,建筑物的建
根据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353-2013)规定,地下室、半
根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)规定,关于基
根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)规定,关于石
根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)规定,关于土
根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)规定,关于建
根据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353-2013)规定,关于建筑面
根据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353-2013)规定,层高在2.
根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)规定,关于现
根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)规定,关于石
随机试题
【B1】[br]【B3】A、coveredB、destroyedC、ruledD、speltC
I______toknowherataschoolparty.A、becameB、beganC、gotCgettoknow是固定搭配,
Whatword,whenplacedinthebrackets,formsadifferentwordwitheachletter(
ToliveintheUnitedStatestodayistogainanappreciationforDahrendorf
根据最高人民法院司法解释的规定,由一方婚前承租、婚后用夫妻共同财产购买的房屋,房
A.痛泻要方 B.芍药汤 C.葛根芩连汤 D.黄芩汤 E.白头翁汤具有清
基金托管费是指基金托管人为基金提供托管服务而向( )收取的费用。A.基金 B
下列关于GIS体系结构设计说法错误的是()A.体系结构设计通常有
某公司生产某产品的固定成本为30万元,单位可变成本8元,产品单价14元,则盈亏平
如何指导中学生正确处理异性交往?
最新回复
(
0
)