首页
登录
建筑工程
根据标准施工招标文件的规定,承包商可以向业主要求既延长工期又索赔费用的情况包括(
根据标准施工招标文件的规定,承包商可以向业主要求既延长工期又索赔费用的情况包括(
admin
2022-08-02
67
问题
根据标准施工招标文件的规定,承包商可以向业主要求既延长工期又索赔费用的情况包括( )。A.建设单位未能及时提供图纸B.由于业主原因造成工期延误C.由于业主提供的材料不合格D.不可抗力事件造成的工期延误E.当地气候恶劣,造成施工停顿
选项
A.建设单位未能及时提供图纸
B.由于业主原因造成工期延误
C.由于业主提供的材料不合格
D.不可抗力事件造成的工期延误
E.当地气候恶劣,造成施工停顿
答案
ABC
解析
2021教材P249~250
知识点:工程索赔类合同价款调整事项。遇到建设单位未能及时提供图纸、由于业主原因造成临时停工、发包人提供材料、工程设备不合格或迟延提供或变更交货地点时,承包商可以向业主要求既延长工期又索赔费用。选项D、E只能索赔工期。
转载请注明原文地址:http://tihaiku.com/jzgc/180081.html
本试题收录于:
建设工程计价题库一级造价工程师分类
建设工程计价
一级造价工程师
相关试题推荐
根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353—2013规定,下列有关地下
根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854--2013),下列砌筑
根据组成材料,不定型建筑密封材料可分为()A.溶剂型、乳液型和反应型材料
关于隧道工程施工技术中的喷射混凝土施工,下列说法正确的有()A.喷射作业区的宽度
根据《建筑工程建筑面积计算规则》(GB/T50353),建筑物屋顶无围护结构的水
根据《建筑工程建筑面积计算规范》,不应计算建筑面积的是()A.建筑物外墙外侧保
下列选项中,()不属于为了解决长距离顶管施工的关键技术问题应采用的主要技术措施
下列有关隧道工程施工的方法,叙述正确的是()。A.一般当覆盖厚度小于8m时,可考
地下防水施工中,外贴法施工卷材防水层的主要优点包括()A.构筑物不均匀沉降对防水
土石方工程施工前应做好的准备与辅助工作有()A.场地清理 B.排除地面水
随机试题
—Areyousuggestingthateducationholdsthekeytoourfuture?A、NevermindB、Ve
WhoisGeorgeMitchell?[br][originaltext]NorthernIrelandpeacetalksre
Rosamondfeltunhappywithoutany______ofhisprojectatthemeeting,A、clueB、
孝敬父母是中华民族的传统美德,“父母教,须敬听;父母责,须顺承”,这句话出自《三
以下关于面向对象设计的叙述中,错误的是( )。A.面向对象设计应在面向对象分析
从所给的四个选项中,选择最合适的一个填入问号处。使之呈现一定的规律性: A.如
A.利他林(哌甲酯) B.地西泮 C.泰比利 D.ACTH E.丙戊酸钠
法院对提起公诉的案件进行审查后,下列哪些情形下应当通知检察院补充材料?A:犯罪事
某药材,呈圆柱形,略弯曲。表面灰棕色至暗棕色,粗糙,有较密的环状节。体轻,质硬而
水土保持设施验收报告由( )编制。A.项目法人 B.设计单位 C.施工单位
最新回复
(
0
)