首页
登录
建筑工程
某实施监理的工程项目,监理工程师对施工单位报送的施工组织设计审核时发现两个问题:
某实施监理的工程项目,监理工程师对施工单位报送的施工组织设计审核时发现两个问题:
最全题库
2022-08-02
24
问题
某实施监理的工程项目,监理工程师对施工单位报送的施工组织设计审核时发现两个问题:一是施工单位为方便施工,将设备管道竖井的位置作了移位处理;二是工程的有关试验主要安排在施工单位实验室进行。总监理工程师分析后认为,管道竖井移位方案不会影响工程使用功能和结构安全,因此,签认了该施工组织设计报审表并送达建设单位;同时指示专业监理工程师对施工单位实验室资质等级及其试验范围等进行考核。同时,项目监理过程中有如下事件: 事件1:在建设单位主持召开的第一次工地会议上,建设单位介绍工程开工准备工作基本完成,施工许可证正在办理,要求会后就组织开工。总监理工程师认为施工许可证未办理好之前不宜开工。对此,建设单位代表很不满意,会后建设单位起草了会议纪要,纪要中明确边施工边办理施工许可证,并将此会议纪要送发监理单位、施工单位,要求遵照执行。 事件2:设备安装施工,要求安装人员有安装资格证书。专业监理工程师检查时发现施工单位安装人员与资格报审名单中的人员完全不相符,其中五名安装人员无安装资格证书,他们已参加并完成了该工程的一项设备安装工作。 事件3:设备调试时,总监理工程师发现施工单位未按技术规程要求进行调试,存在较大的质量和安全隐患,立即签发了工程暂停令,并要求施工单位整改。施工单位用了2天时间整改后被指令复工。对此次停工,施工单位向总监理工程师提交了费用索赔和工程延期的申请,强调设备调试为关键工作,停工2天导致窝工,建设单位应给予工期顺延和费用补偿,理由是虽然施工单位未按技术规程调试但并未出现质量和安全事故,停工2天监理单位要求的,总监理工程师给予批准。 问题: 1.总监理工程师应如何组织审批施工组织设计?总监理工程师对施工单位报送的施工组织设计内容的审批处理是否妥当?说明理由。 2.专业监理工程师对施工单位实验室除考核资质等级及其试验范围外,还应考核哪些内容? 3.事件1中建设单位在第一次工地会议的作法有哪些不妥?写出正确的做法。 4.事件2监理单位应如何处理? 5.在事件3中,总监理工程师的做法是否妥当?施工单位的费用索赔和工程延期要求是否应该被批准?说明理由。
选项
答案
解析
1.总监理工程师应组织专业监理工程审查施工单位报送的施工组织设计文件,提出审查意见,并经总监理工程师审核、签认后由监理机构报建设单位。总监理工程师认可施工单位施工组织设计中的设备管道竖井位移不妥;理由是设备管道竖井位移属于设计变更,应办理书面变更手续。
2.专业监理工程师对施工单位试验室除考核资质等级及其试验范围外,还应考核:
(1)法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明;
(2)试验室的管理制度;
(3)试验人员的资格证书;
(4)本工程的试验项目及其要求。
3.事件1中,建设单位在第一次工地会议方面的不妥有三点:一是未办理好施工许可证之前要求开工,二是自行起草会议纪要,三是将会议纪要起草完后直接送发有关单位。
因为,按监理规范规定,开工条件之一是施工许可证已获政府主管部门批准:第一次工地会议纪要应由项目监理机构负责起草,并经与会各方代表会签。
4.事件2中,专业监理工程师检查时发现施工单位安装人员与资格报审名单中的人员不完全相符,应由总监理工程师下达设备安装的暂停令,要求施工单位整改(撤换无证人员,安排原审核合格人员或持证的新换人员,新换人员要报审资格)的同时,对已安装部分的质量进行检验,检验合格者认可,检验不合格,作返工处理。施工单位整改合格后,由总监理工程师下达复工令。
5.事件3中,总监理工程师的作法妥当。施工单位由于事件3所提出的费用索赔和工期延期要求不能被批准,因为施工单位不按技术规程调试设备,已明显存在较大的质量和安全隐患。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/jzgc/323862.html
本试题收录于:
土木建筑监理案例分析题库监理工程师分类
土木建筑监理案例分析
监理工程师
相关试题推荐
发包人违约后,收到承包人通知后的()仍不履行合同义务,承包人有权暂停施工。A.
承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后(),向监理人递交索赔意向通知书。A.1
根据《标准施工招标文件》(2007年版),以下关于竣工验收与国家验收的说法,错
下列关于工程隐蔽部位覆盖前的检查说法错误的是()。A.工程隐蔽部位施工作业完成后
根据《标准施工招标文件》(2007年版),下列关于工程开工的说法,错误的是()
根据《标准施工招标文件》(2007年版),合同进度计划是指经()批准的施工进度
根据《标准施工招标文件》(2007年版),下列合同文件内容不一致时,优先解释等
关于工程项目合同的说法,错误的是()。A.工程项目合同是一个合同群体 B.订立
在工程项目合同的履行过程中发生了争议,双方没有订立仲裁协议的,应当按照()作为争
对于依法必须招标的工程项目,下列不属于工程咨询服务招标应当具备的条件为()。A.
随机试题
THEPARTYGENEStevenBennerjo
Anadultgiraffe’sheadisaboutsixfeetaboveitsheart.Thismeansthatto【C
Itwasdifficulttoguesswhather______tothenewswouldbe.A、impressionB、rea
在依据存货样本金额推断存货总体金额时,可能导致注册会计师执行不必要审计程序的抽样
()不属于线性的数据结构。A.栈 B.广义表 C.队列 D.串
以下哪些属于公司必须登记的事项?( ) Ⅰ公司名称、住所 Ⅱ注册资本 Ⅲ
服刑人员小王的父母目前居住在一所狭小的房子里,靠微薄的退休金生活。小王服刑多年即
眩晕动则加剧,唇甲不华,心悸少寐,饮食减少,舌质淡,脉细弱者,治法宜选A.补中益
提高混悬型液体制剂的稳定性的措施有A.加助悬剂 B.加絮凝剂 C.加反絮凝剂
关于资产的特征表述,正确的有()。A、资产是由于过去的交易或事项所形成的 B
最新回复
(
0
)