首页
登录
建筑工程
施工合同履行期间,关于因不可抗力事件导致合同价款和工期调整的说法,正确的有()。
施工合同履行期间,关于因不可抗力事件导致合同价款和工期调整的说法,正确的有()。
admin
2022-08-02
92
问题
施工合同履行期间,关于因不可抗力事件导致合同价款和工期调整的说法,正确的有()。A.工程修复费用由承包人承担B.承包人的施工机械设备损坏由发包人承担C.工程本身的损坏由发包人承担D.发包人要求赶工的,赶工费用由发包人承担E.工程所需清理费用由发包人承担
选项
A.工程修复费用由承包人承担
B.承包人的施工机械设备损坏由发包人承担
C.工程本身的损坏由发包人承担
D.发包人要求赶工的,赶工费用由发包人承担
E.工程所需清理费用由发包人承担
答案
CDE
解析
《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013 规定,因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加,发承包双方应按以下原则分别承担并调整合同价款和工期:
⑴合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担;
⑵发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;
⑶承包人的施工机械设备损坏及停工损失,应由承包人承担;
⑷停工期间,承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用应由发包人承担;
⑸工程所需清理、修复费用,应由发包人承担。
不可抗力解除后复工的,若不能按期竣工,应合理延长工期。发包人要求赶工的,赶工费用应由发包人承担。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/jzgc/308599.html
本试题收录于:
土木建筑目标控制题库监理工程师分类
土木建筑目标控制
监理工程师
相关试题推荐
《建筑法》规定,工程监理人员认为工程施工不符合()的,有权要求建筑施工企业改正。
施工单位向项目监理机构申请()时,使用《_________报验申请表》(A4)。
下列风险对策中,属于非保险转移的有()A、业主与承包商签订固定总价合同 B、在
建设工程的非技术风险中,属于经济风险的典型风险事件有()A、通货膨胀 B、发生
项目监理机构控制建设工程施工质量的任务有()A、检查施工单位现场管理体系 B、
根据《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202),监理人需要完成
根据《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202),需要在协议书中
根据《合同法》,()的合同属于无效合同。A、损害社会公共利益 B、订立合同时显
根据《建筑法》,实施建设工程监理前,建设单位应当将()书面通知被监理的建筑施工企
根据《建筑法》,申请领取施工许可证,应当具备的条件有()A、已办理该建筑工程用地
随机试题
Manypeople--especiallythebaby-boomersbornbetween1946and1964,who
Snow-makersSkiingisbigbusinessnowadays.Butw
WhydoesthecorrespondentsaythatMilosevic’sfirstappearanceisdramatic?[b
设f(x)在[0,4]上连续,且,则f(2)=( )。A.1/4 B.1/3
营业利润是指企业在交纳所得税后可供所有者支配的利润,它等于利润总额减去所得税费用
公安专业工作的危险性体现在( )A.采取强制的、暴力的手段制伏正在实施暴力犯罪
患者,男,36岁。右下颌无痛性肿胀逐渐加重8个月,无疼痛及麻木感。检查:面部不对
监理人首先应争取通过与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见,如果分歧较大,再
女性,58岁。反复咳嗽、咳痰、喘息32年,加重3天。査体:桶状胸,双肺满布哮鸣音
承包商就已完工,经检验合格的工程提出支付申请,监理工程师复核后,业主批准支付申请
最新回复
(
0
)