首页
登录
建筑工程
设计施工总承包合同模式下,对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误,承包人在复
设计施工总承包合同模式下,对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误,承包人在复
admin
2022-08-02
62
问题
设计施工总承包合同模式下,对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误,承包人在复核时未能发现,导致承包人费用增加和延误工期,则()。A.发包人承担费用并延长工期,支付合理利润B.承包人承担费用和延误的工期C.发包人承担费用并延长工期,无需支付利润D.发包人和承包人共同承担费用,并延长工期
选项
A.发包人承担费用并延长工期,支付合理利润
B.承包人承担费用和延误的工期
C.发包人承担费用并延长工期,无需支付利润
D.发包人和承包人共同承担费用,并延长工期
答案
A
解析
2022/2021版教材P124
本题考查的是设计施工总承包合同模式下发包人要求中的错误。无论承包人复核时发现与否,由于以下资料的错误,导致承包人增加费用和(或)延误的工期,均由发包人承担,并向承包人支付合理利润:
(1)发包人要求中引用的原始数据和资料;
(2)对工程或其任何部分的功能要求;
(3)对工程的工艺安排或要求;
(4)试验和检验标准;
(5)除合同另有约定外,承包人无法核实的数据和资料。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/jzgc/299361.html
本试题收录于:
合同管理题库监理工程师分类
合同管理
监理工程师
相关试题推荐
建设工程项目设计和施工图设计应依据()设置投资控制目标。A.投资估算 B.设计
工程建设其他费用是指从工程筹建到工程竣工验收交付使用止的整个建设期间,除建筑安装
某工程施工中,由于施工组织不善,发生了质量事故,质量事故的处理方案一般由()提出
某建设工程项目施工过程中,由于质量事故导致工程结构受到破坏,造成3000万元的直
对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程,()应当委托具有相应勘察资质的单位进行
对于建设规模较小、资料不多的监理项目,可以结合工程实际,指定()名受过资料管理业
在工程施工质量控制的依据分类中,水泥安定性检验方法属于()。A.有关材料及其制品
某工程原定2019年9月20日竣工,因承包商施工机械的故障原因,致使工程延迟20
影响设计进度的因素主要有()。A.建设意图及要求改变的影响 B.设计审批时间
某分部工程双代号网络计划如下图所示,图中错误为()。 A.节点编号有误 B.
随机试题
Youshouldspendabout20minutesonQuestions1-13,whicharebasedonReading
CivilizationandHistoryMostofthepeoplewhoappearmos
Thefasteranobjectisthrownintothesky,______itgoes.A、thehigherB、themo
[originaltext]M:Okay.MayIseeyourdriver’slicenseplease?W:What?DidId
呕吐与头部位置改变有密切关系的疾病是A.脑炎 B.耳源性眩晕 C.妊娠反应
统计分析和趋势分析需要一定量的检测数据,数据量越大,获取数据的时间间隔越短,分析
朱某起诉刘某离婚,在诉讼中二人达成调解协议,法院据此制作调解书,法院通知朱某和刘
下列哪一选项成立自首?()A.甲挪用公款后主动向单位领导承认了全部犯罪事实,并
求助者一般资料:白女士,女性,38岁,酒店领班。 案例介绍:求助者的家庭条件一
某建设项目,静态投资总计800万元,该项目建设期为2年,项目建设前期年限为1年,
最新回复
(
0
)