首页
登录
建筑工程
位于我国中部的某水利工程以农业灌溉为主,兼有发电、洪水、防洪的综合功能。坝型为混
位于我国中部的某水利工程以农业灌溉为主,兼有发电、洪水、防洪的综合功能。坝型为混
免费题库
2022-08-02
142
问题
位于我国中部的某水利工程以农业灌溉为主,兼有发电、洪水、防洪的综合功能。坝型为混凝土重力坝。发包人与承包人依据《水利水电工程标准施工招标文件(2009年版)》签订了施工合同,经总监理工程师批准的施工总进度计划(时间单位:月)如图18所示,各项工作均按最早开始时间安排且匀速施工。
【事件】事件1:工作A开始施工后,现场监理人员发现承包人未按照批准的施工图进行施工,为此总监理工程师签发了暂停施工指示,停止该部位工程施工,并抄送发包人。事件2:施工过程中遭遇不可抗力,导致工作G停工2个月、工作H停工1个月,并造成承包人20万元的窝工损失。为确保工程按计划工期完工,发包人要求承包人赶工。承包人采用压缩工作H的持续时间,实现工程按期完工的目标,产生赶工费15万元。承包人向监理机构提出了补偿35万元费用的申请。事件3:工作I处于该工程隐蔽部位,承包人自检后通知了监理机构进行现场检查,监理人员进行现场检查后进行了覆盖。监理机构事后对工作I的施工质量有疑问,提出对已覆盖的部位钻孔重新检验,承包人按监理机构要求开展重新检验,并提出延长工期和增加费用的要求。【问题】问题1.事件1中,总监理工程师的做法是否正确?说明理由。问题2.指出图18的计算工期及关键路线,工作G的总时差。问题3.事件2中,监理机构应批准的补偿费用是多少?说明理由。问题4.事件3中,分别说明监理机构重新检验的做法是否妥当?监理机构应如何批复承包人提出的要求?说明理由。
选项
答案
解析
1.
总监理工程师的做法正确。
理由是:根据《水利工程施工监理规范》(SL 288—2014)的规定,承包人未按照批准的施工图纸进行施工时,总监理工程师可签发暂停施工指示,并抄送发包人。
2.
(1)计算工期:25个月。
(2)关键路线:
A→E→H→J→L→N(或①→②→④→⑤→⑦→⑧→⑨→⑩)、
C→F→H→J→L→N(或①→③→④→⑤→⑦→⑧→⑨→⑩)。
(3)工作G的总时差:3个月。
3.
应批准的补偿费用为15万元。
理由是:按不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果承担原则:发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用;发包人要求赶工的,承包人应采取赶工措施,赶工费用由发包人承担。承包人承担20万元窝工费,发包人承担赶工费15万元。
4.
(1)监理机构重新检验的做法妥当,符合合同约定。
(2)若重新检验结果符合合同要求,监理人应批准增加费用和延长工期的要求;若重新检验结果不符合合同要求。监理人不批准承包人的要求,增加费用和工期的延误由承包人承担。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/jzgc/2722065.html
本试题收录于:
监理案例分析水利工程题库监理工程师分类
监理案例分析水利工程
监理工程师
相关试题推荐
仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的标志不得作为
论述我国的著作权集体管理制度?
下列选项中不属于我国认定驰名商标应当考虑的因素是()A.必须是中国的注册商标
我国著作权法中所说的“美术作品”是指()等以线条、色彩或其他方式构成的有审美
我国商标法对商标注册实行()A.自愿注册原则 B.集中注册、分级管理原则
我国著作权法给予保护的客体有()。A.法院判决书 B.计算机软件 C.某
我国《专利法实施细则》规定,专利授权后,单位对于职务发明创造的发明人、设计人的奖
根据我国刑法的有关规定,对于侵犯他人专利,情节严重的行为人,可以给予刑事处罚的刑
我国就发明或实用新型的新颖性审查时,采用的地域标准为()A.本国新颖性标准
根据我国专利法的规定,可以授予专利权的对象有()。A.科学家发现了某种此前不
随机试题
【B1】[br]【B12】A、inspectB、expectC、prospectD、suspectB不期望支付……的开销。inspect调查;exp
Theoldmanistellingthechildren______storyas______lasttime.A、asfunny
Amoment’sdrillingbythedentistmaymakeusnervousandupset.Manyofus
有下列情形之一的建筑起重机械,备案机关不予备案()。A.具有制造许可证的 B
焊割部位附近有易燃易爆物品,在未做清理或未采取有效的安全措施前不能焊割。
绩效管理的环节有()。 A.绩效实施与管理 B.绩效考核结果的应用
男性,45岁。2年多来活动后心悸,逐渐加重,5年前体检时曾被告知有心脏病。査体:
A.洋地黄毒苷 B.利多卡因 C.阿托品 D.哌替啶 E.考来烯胺易在甲
管道支架安装的主控项目是( )。A.支架中心点平面位置 B.标高 C.两个固
某施工单位承接了某一级公路的施工,工程合同总价为7765万元,工程划分如下表所示
最新回复
(
0
)