首页
登录
建筑工程
【背景材料】某公路工程项目的施工承包合同,承包人提交的经监理工程师批准的进度计划
【背景材料】某公路工程项目的施工承包合同,承包人提交的经监理工程师批准的进度计划
练习题库
2022-08-02
71
问题
【背景材料】某公路工程项目的施工承包合同,承包人提交的经监理工程师批准的进度计划如下表所示。在施工过程中,发生了如下事件:事件1:承包人施工至C工序时,发现地下存在一清代早期古墓,因考古发掘,造成工期延误10d,承包人费用增加1万元。事件2:承包人施工E工序前,发包人要将原设计中φ1.5m的圆管涵改为2×2m的盖板涵,设计院出涵洞图纸延误工期7d,施工费用增加2万元。事件3:承包人施工至H工序时,遭遇台风,停工5d,造成施工单位的部分机械、设备受到损坏,需维修费2万元,工人窝工费1万元。
【问题】1.请将此施工计划绘制成双代号时标网络图。2.确定关键线路和计划工期。3.针对施工过程中发生的3个事件,承包人提出了工期索赔和费用索赔,对施工单位提出的索赔要求如何处理?(请逐条回答)
选项
答案
解析
第1问:双代号时标网络图如下。
第2问:关键线路为:A→C→E→F→G→H→J,计划工期为:100d。第3问:(1)在事件1中,承包人针对事件1所提出的费用索赔和工期索赔均成立。因为施工中发现化石、文物,由此导致费用增加和(或)工期延误由发包人承担。由于C工序为关键工序,总时差为0,所以增加工期10d,增加费用1万元。(2)在事件2中,承包人针对事件2所提出的费用索赔和工期索赔成立,因为这是由于发包人修改设计图纸导致的。由于E工序为关键工序,总时差为0,所以增加工期7d,增加费用2万元。(3)在事件3中,承包人针对事件3所提出的费用索赔不成立,工期索赔成立。因为该事件是由于不可抗力造成的,承包人不应得到费用补偿。由于H工序为关键工序,总时差为0,所以增加工期5d,增加费用0万元。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/jzgc/2718734.html
本试题收录于:
监理案例分析交通工程题库监理工程师分类
监理案例分析交通工程
监理工程师
相关试题推荐
下列支出中,属于个人所得税专项扣除项目的有()。A.大病医疗 B.住房贷款
一家专门从事符合条件的环境保护项目的企业,2015年取得环境保护项目第一笔营业收
采用分期收款方式销售产品,纳税义务发生时间为()。A.合同规定的收款日期当天
提供公共物品不以盈利为目的,而是追求()。A.社会生产的最大化 B.物品利
某厂生产甲产品经两道工序制成。其在产品成本资料如下:原材料在开始生产时一次投入。
材料一:苹果公司的iPod产品是最近几年来最成功的消费类数码产品,一推出就获得成
材料:准确理解预算职责功能的前提是把握预算与财政的关系,财政收支活动是预算的执行
绩效评价框架体系包括( )。A.年度绩效计划 B.提交绩效报告 C.
北达公司(增值税一般纳税人)2019年5月从小规模纳税人处购进一批原材料,取得增
关于企业所得税收入确认原则的说法,正确的是()。A.企业一般收入项目的确认,
随机试题
Itisnotoftenrealizedthatwomen【C1】______ahighplaceinsouthernEurope
Whichaspectofcolonialprintingdoesthepassagemainlydiscuss?[br]Chapbo
手厥阴心包经在四肢的分布是A.上肢内侧前缘 B.上肢外侧前缘 C.上肢内侧后
瓶颈产业往往属于(),是"上游产业",制约其他产业发展,受其他产业的影响小。A
男性,49岁,吞咽困难3个月。29年前因"胃溃疡穿孔"曾行"胃大部切除术"。入院
患者女性,28岁。孕2产0。孕33周阴道少许流血2天,规律腹痛3小时,肛查子宫颈
人民法院依法对14岁的赵某涉嫌违法犯罪案件进行审理,依据《中华人民共和国预防未成
张某24岁,是间歇性精神病人,他在神志清醒的情况下将自己所有的一幅国画出售给李某
某工程双代号网络计划如图3-71所示,图中已标出每个节点的最早时间和最迟时间,该
延伸至腹部的胸部标志线是A.腋中线 B.胸骨线 C.腋后线 D.肩胛线
最新回复
(
0
)