首页
登录
建筑工程
对某项工程的施工,业主通过公开招标方式选定了承包人。签订合同时,业主为了约束承包
对某项工程的施工,业主通过公开招标方式选定了承包人。签订合同时,业主为了约束承包
练习题库
2022-08-02
11
问题
对某项工程的施工,业主通过公开招标方式选定了承包人。签订合同时,业主为了约束承包人保证工程质量,要求承包人支付了20万元定金。业主与承包人双方在施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。施工合同履行时,在基础工程施工中碰到地下有大量文物,使整个工程停工10天;主体工程施工中由于施工机械出现故障,使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工承包人都及时向监理工程师提出了工期索赔申请,并提供了施工记录。【问题】(3)监理工程师判定承包人索赔成立的条件是什么?
选项
答案
解析
(3)监理工程师判定承包人索赔成立的条件:①与合同相对照,事件已造成了承包人施工成本的额外支出,或总工期延误;②造成费用增加或工期延误的原因,按合同约定不属于承包人承担的责任,包括行为责任或风险责任;③承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知书的索赔报告。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/jzgc/2718033.html
本试题收录于:
监理案例分析交通工程题库监理工程师分类
监理案例分析交通工程
监理工程师
相关试题推荐
委托加工应税消费品,其消费税缴纳的方式是( )。A.委托方委托时缴纳 B.
纳税人采用以旧换新方式销售金银首饰,消费税的计税依据是()。A.同类新金
甲首饰店是增值税一般纳税人。2019年11月采取“以旧换新”方式销售一批金项链。
下列关于增值税的计税销售额规定,说法正确的有( )。A.以物易物方式销售货物,由
某国有企业在年度绩效考核中规定,必须有20%的员工被评为绩效优秀的等级,同时必须
简述员工表达对工作不满的方式
在签订劳动合同时应注意哪些问题?
H省民生生物工程有限公司是一个集科研、生产和销售为一体的高科技企业,由心血管肿瘤
孙工所在的助理项目部由六位监理人员组成。监理人员受业主委托在工地现场对施工单位的
员工对工作不满的表达方式有哪些?
随机试题
中国民族自古以来从不把人看做高于一切。FromancienttimestheChinesenationhasneverplacedmanin
A.变形链球菌和血链球菌 B.牙龈卟啉单胞菌和中间普氏菌 C.韦荣氏菌 D
在对数据集中趋势的测度中,适用于偏斜分布的数值型数据的是()。A.均值
下列哪一项不属于影响房地产价格的主要因素?( )A.经济因素 B.人口因素
下列药物中不属于硝酸酯类药物的是A.单硝酸异山梨酯 B.硝酸异山梨酯 C.硝
我国要求资本充足率不得低于()。 A.6%B.7%C.8%D.9
在分析大宗商品基差的变动规律中,基差研究包括()。A.收集商品基差数据 B.
A.刑事责任 B.行政处罚 C.民事责任 D.行政责任 E.行政处分个体
货币政策的最终目标包括()。A.稳定物价 B.经济增长 C.充分就业 D.
关于砂石料加工系统、混凝土拌合设备和混凝土生产系统,下列说法正确的是( )。A.
最新回复
(
0
)