首页
登录
建筑工程
某施工单位投标承建一矿井的主井井筒工程,标书规定工期为16个月。建设单位提 供工
某施工单位投标承建一矿井的主井井筒工程,标书规定工期为16个月。建设单位提 供工
admin
2022-08-02
32
问题
某施工单位投标承建一矿井的主井井筒工程,标书规定工期为16个月。建设单位提 供工程施工的前期条件,包括进场道路、供电、供水等。施工单位根据建设单位的要求编 制了施工组织设计,并经建设单位和监理单位审核后进行井筒的施工。施工中发生下列几 起事件:(1)由于矿井进场道路为简易公路,雨期道路经常被冲毁,使得井筒施工所需材料不 能及时进场,延误工期1个月。(2)施工单位在施工时,出现设备故障,使工期延长0.5个月。(3)井筒基岩施工时实际涌水量大于预测量,必须采用工作面预注浆才能通过,治水 工作耽误工期1. 5个月。(4)井筒施工结束后,由于总涌水量大于10mVh,施工单位进行了壁后注浆,使工 期延长1个月。问题(1)建设单位在井筒开工前,应当做好哪些工作?(2)施工单位在井筒开工前,应当进行哪些准备?(3)井筒施工中所发生的工期延误事件,应当由谁承担责任?(4)若副井井筒进度正常,该井筒发生工期延误会产生哪些问题?
选项
答案
解析
(1)建设单位在井筒开工前,应当完成的工作包括:井筒勘查、井筒设计、矿井施工 组织设计编制、土地征购、井筒施工必备的工程条件准备、相关开工手续、确定监理单 位、配备管理人员、审查施工单位的井筒施工组织设计。
(2)施工单位在井筒开工前,应当进行的准备工作包括:
1)技术准备。包括:掌握项目的具体工程内容及施工技术与方法要求,工期与质量 要求等内容,检查井筒的设计文件;会审施工图纸,掌握相关地质资料内容及对工程的影 响;编制施工组织设计。
2)工程准备。包括:现场勘察和施工测量;进行施工现场准备,完成四通一平工作, 完成开工前必要的临设工程和必要的生活福利设施等。
3)物资准备。以施工组织设计和施工图预算为依据,编制材料、设备供应计划,并 进行具体落实。
4)劳动力的准备。做好劳动力队伍的组织工作,建立劳动组织,建立和健全现场施 工以及劳动组织的各项管理制度。
5)对外协作工作。施工准备期内的一些施工和生活条件需要地方政府、农业和其他 工业部门的配合才能顺利实现;另外,及时地填写开工申请报告,并上报主管部门,待批 准后即能立即开工。
(3)井筒施工中所发生的工期延误事件,其责任分别为:
事件(1):矿井公路应当由甲方负责修建,其标准不能保证运输的要求,因此雨期造 成材料运输问题而使工程延期,责任在建设单位。
事件(2):施工单位出现设备故障,因此,责任在施工单位。
事件(3):井筒涌水量大于预测值,属地质资料的准确性问题,不是施工单位的责任, 责任属于建设单位。
事件(4):井筒建成后的涌水量大于井筒验收规定,进行注浆堵水耽误的工期,责任 应当属于施工单位。
(4)若副井井筒进度正常,该井筒发生工期延误,将无法保证井筒到底后及时进行短 路贯通,只能由副井进行井底车场巷道的施工。由于主井延误的工期相对较短,因此副井 可以不进行改绞,这时井底车场巷道的施工速度较慢,从而会进一步耽误矿井的施工总进度。如果副井改绞,会增加费用。另外,未贯通之前的井底巷道施工通风、排水等都比较 困难。因此,尽管副井能够按正常进度施工,但仍然不能保证矿井的原进度计划。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/jzgc/248515.html
本试题收录于:
二建矿业工程实务题库二级建造师分类
二建矿业工程实务
二级建造师
相关试题推荐
(2016年真题)根据《环境影响评价技术导则—生态影响》,属于工程分析内容的有(
(2017年真题)根据《环境影响评价技术导则生态影响》,工程分析的重点应包括的主
(2020年真题)《环境影响评价技术导则生态影响》,规定的生态影响评价原则不包括
(2016年真题)根据《环境影响评价技术导则—生态影响》,工程分析中应重点调查的
关于污染物监测、标准实施与监督的有关规定,下列说法错误的是()。A.本标准
(2017年真题)根据《恶臭污染物排放标准》,对高度15m以上排气筒规定的污染控
(2019年真题)某新建城市快速路包含1.2km隧道工程,根据《环境影响评价技术
(2018年真题)《环境空气质量标准》规定的NO2浓度限值不包括()。A.
(2018年真题)下列污染物中,属于《恶臭污染物排放标准》规定的控制项目是(
(2017年真题)根据《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》,工程分析中污染源源
随机试题
In2014,olderAmericansfell29milliontimes,leadingto7millioninjuries
[originaltext]M:Soyoustartedyourowncompany.W:Yeah!Iamalways
【S1】[br]【S7】A、mustB、canC、needD、mayD考查情态动词及其固定搭配。我们一般学的情态动词都是后面直接接动词原形的,但是文
Womenwhodrankthreeormorecupsofcoffeeadaywere30percentlesslike
[originaltext]W:Goodmorning.I’mfromtheNewYorkBookReview.CouldIasky
A.神经官能症 B.左心衰竭 C.喘息型慢性支气管炎 D.气胸 E.喉水
最为便利和经济的直观教学手段是__________。A.实物直观B.模像直观
中国林蛙的采收原则A.冬眠时捕捉的动物药材 B.孵化成虫前采集卵鞘的动物类药材
下列各项不属于定性研究方法的是()。A:趋势外推法 B:集合意见法 C:专家
根据《民事诉讼法》,属于人民法院应当裁定中止执行情形的是()。A.执行案件申请人
最新回复
(
0
)