首页
登录
建筑工程
某泵站工程,业主与总承包商、监理单位分别签订了施工合同、监理合同。总承包商经业主
某泵站工程,业主与总承包商、监理单位分别签订了施工合同、监理合同。总承包商经业主
admin
2022-08-02
32
问题
某泵站工程,业主与总承包商、监理单位分别签订了施工合同、监理合同。总承包商经业主同意将土方开挖、设备安装与防渗工程分别分包给专业性公司,并签订了分包合同。施工合同中说明:土石方686m3,建设工期250d,2002年9月1日开工,工程造价3165万元。合同约定结算方法;合同价款调整范围为业主认定的工程量增减、设计变更和洽商;安装配件、防渗工程的材料费调整依据为本地区工程造价管理部门公布的价格调整文件。施工过程中发生如下事件:事件1:总承包商于2002年8月25日进场,进行开工前的准备工作。原定2002年9月1日开工,因业主办理伐树手续而延误至2002年9月6日才开工。总承包商对此提出索赔。事件2:土方公司在基础开挖中遇有地下文物,采取了必要的保护措施。为此,总承包商请土方公司向业主要求索赔。事件3:在基础回填过程中,总承包商已按规定取土样,试验合格。监理工程师对填土质量表示异议,责成总承包商再次取样复验,结果合格。总承包商要求监理单位支付试验费。事件4:总承包商对混凝土搅拌设备的加水计量器进行改进研究,在本公司试验室内进行实验,改进成功用于本工程,总包单位要求此项试验费由业主支付。事件5:监理工程师检查防渗工程,发现止水安装不符合要求,记录并要求防渗公司整改。防渗公司整改后向监理工程师进行了口头汇报,监理工程师即签证认可。事后发现仍有部分有误,需进行返工。问题:1.事件1中,总承包商可提出那些索赔要求,简要说明理由。2.指出事件2、事件3中的不妥之处并提出正确做法。3.事件4中,总包单位的要求是否合理?为什么?4.指出事件5中的不妥之处并改正;返修的经济损失由谁承担?
选项
答案
解析
1.承包商可提出5天的工期索赔,以及相应的人员窝工和施工机械闲置的费用索赔要求。因为提供施工场地是业主的责任。
2.事件2中土方公司向业主要求索赔不妥,应由土方公司向总承包商索赔,总承包商向业主索赔。事件3中总承包商要求监理单位支付试验费不妥,应要求业主支付试验费。
3.不合理。因为此项支出应由总包单位承担。
4.监理工程师要求防渗公司整改不妥;应要求总承包商整改。
防渗公司整改后向监理工程师进行了口头汇报不妥;应由总承包商提出检验申请。监理工程师即签证认可不妥,应根据总包单位的申请进行复验、签证。
经济损失由防渗公司承担。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/jzgc/229770.html
本试题收录于:
二建水利水电实务题库二级建造师分类
二建水利水电实务
二级建造师
相关试题推荐
灌注桩各工序应连续施工,钢筋笼放入泥浆后( )h内必须浇筑混凝土。A.2 B
在深水和深基坑、流速较大的坚硬河床进行基础工程施工时,应采用( )围堰。A.土
伸缩装置施工安装要求正确的是( )。A.用水泥砂浆将伸缩缝间隙处填塞 B.伸缩
先张法预应力施工中,张拉台座应具有足够的强度和刚度,其抗倾覆安全系数不得小于(
沥青混合料面层施工中,1台摊铺机的铺筑宽度不宜超过( )。A.3m B.4m
水泥砼路面灌填缝料表述错误的是( )。A.缝壁必须湿润、清洁 B.常温施工时缝
混凝土面板施工,采用人工摊铺混凝土施工时,摊铺厚度达到混凝土板厚的( )时,应拔
高温施工时,混凝土拌合物的初凝时间不得小于( )h,低温施工时,终凝时间不得大于
下列关于HDPE膜施工的说法错误的是( )。A.冬期严禁铺设 B.坡度1:5
燃气管道吹扫要求错误的是( )A.由施工单位负责组织吹扫工作 B.按主管、支管
随机试题
Itisreportedthatacademicdishonestyhasbecomeendemicinalllevelsof
Thereareafewthingsyoushouldknowaboutasalesjobbefore________it.A、take
Whataspectofthejournalismdoes"deadlineshardlyexistanymore"(Lines3-4
TopicGenerationGapbetweenParentsandChildrenForthispart,youarea
垂体、卵巢和胎盘分泌的各种激素相互配合,维持妊娠,调节母体适应妊娠的需要。妊娠1
先天性胆总管囊肿临床表现的三联征是指哪三项A.发热、黄疸、腹部肿物 B.腹痛、
孩子能区别一个人是男的还是女的,就说明他已经( )。A.形成了性别角色习惯
A.蟾酥B.常山C.瓜蒂D.雄黄E.朱砂具有解毒、止痛、开窍醒神功效的药物是
(2020年真题)两项资产的收益率具有负相关时,才能分散组合的投资风险。()
当事人对法院管辖权有异议的,应当在( )提出。☆2014真题 A.第一
最新回复
(
0
)