2. 建筑工程
  3. 建设工程在开工阶段出现了下列情况，其中不能顺延工期的是（）。A.当事顺延工期经发

建设工程在开工阶段出现了下列情况，其中不能顺延工期的是（）。A.当事顺延工期经发

admin2022-08-02  31
问题 建设工程在开工阶段出现了下列情况，其中不能顺延工期的是（）。A.当事顺延工期经发包人或者监理人签证等方式确认B.承包人未在约定期限内提出工期顺延C.能证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定D.当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延
选项 A.当事顺延工期经发包人或者监理人签证等方式确认
B.承包人未在约定期限内提出工期顺延
C.能证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定
D.当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延
答案 B
解析 2022教材P112        /2021版教材P111        /2020版教材P112
(二)工期顺延

当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/jzgc/205992.html
本试题收录于： 二建建设工程法规及相关知识题库二级建造师分类

二建建设工程法规及相关知识

二级建造师

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)