首页
登录
建筑工程
建设工程在开工阶段出现了下列情况,其中不能顺延工期的是()。A.当事顺延工期经发
建设工程在开工阶段出现了下列情况,其中不能顺延工期的是()。A.当事顺延工期经发
admin
2022-08-02
62
问题
建设工程在开工阶段出现了下列情况,其中不能顺延工期的是()。A.当事顺延工期经发包人或者监理人签证等方式确认B.承包人未在约定期限内提出工期顺延C.能证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定D.当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的,按照约定处理,但发包人在约定期限后同意工期顺延
选项
A.当事顺延工期经发包人或者监理人签证等方式确认
B.承包人未在约定期限内提出工期顺延
C.能证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定
D.当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的,按照约定处理,但发包人在约定期限后同意工期顺延
答案
B
解析
2022教材P112 /2021版教材P111 /2020版教材P112
(二)工期顺延
当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认,承包人虽未取得工期顺延的确认,但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定,承包人以此为由主张工期顺延的,人民法院应予支持。当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的,按照约定处理,但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/jzgc/205992.html
本试题收录于:
二建建设工程法规及相关知识题库二级建造师分类
二建建设工程法规及相关知识
二级建造师
相关试题推荐
附着式升降脚手架安装搭设必须严格按照( )进行。A.质量要求和工期要求 B.
脚手架及其地基基础检查和验收阶段是( )A.每搭设完8~10m高度后 B.基
关于建设项目招标准备工作,说法正确的是( )。A.建设工程项目报建 B.组织
某住宅小区工程合同价款为2000万元,施工工期320天,工程预付款为合同价款的2
《建设工程施工合同(示范文本)》中规定的在专用条款内可约定采用的确定合同价款的方
在( )阶段,必须对脚手架及其地基基础进行检查和验收后方可使用。A.每搭设完6
脚手架及其地基基础应在( )阶段进行检查和验收。A.基础完工后,架体搭设前
进行网络计划费用优化时,下面考虑正确的是( )A.既定工期前提下,确定最高费用
在工程网络计划中,关键工作是( )的工作。A.总时差最小 B.如果计划工期=
下列属于流水施工时间参数的有( )。A.工期 B.流水段数 C.流水节拍
随机试题
立春()小暑[br]()雨水()白露B,O
下列信息特征中,()不能判断火灾报警控制器进入火灾报警状态。A.专用火警总指示
( )是在消防联动控制器预设联动逻辑公式,当预设的逻辑条件满足时在自动允许状态
某互联网单位组织体检发现,员工糖尿病的患病率较高,约有10%左右的员工检查患有糖
内部审计部门不需要向中国证监会或其派出机构报告的事项是( )。A.制定的内部审
下列选项中,20年代初中国工人运动的高潮是()A.安源路矿罢工 B.京汉铁路
利率期限结构理论中的预期理论认为,长期债券的利率等于一定时期内人们预期的短期利率
对运入加工现场的钢筋进行检验取样时,钢筋端部应至少先截去( )mm,再取试样。A
对雷尼替丁,哪项错误A.是H受体阻断药 B.长期用药不引起性激素失调 C.可
经首次电除颤未消除心室颤动的最佳处理是( )。A.连续以最高级别的能量进行电除
最新回复
(
0
)