首页
登录
建筑工程
在合同工程履行期间,因不可抗力事件导致的合同价款和工期调整,下列说法正确的有(
在合同工程履行期间,因不可抗力事件导致的合同价款和工期调整,下列说法正确的有(
资格题库
2022-08-02
15
问题
在合同工程履行期间,因不可抗力事件导致的合同价款和工期调整,下列说法正确的有( )。A、工程修复费用由承包人承担B、承包人的施工机械设备损坏由发包人承担C、工程本身损害由发包人承担D、发包人要求赶工的,赶工费用由发包人承担E、不可抗力解除后复工的,若不能按期竣工,应合理延长工期
选项
A、工程修复费用由承包人承担
B、承包人的施工机械设备损坏由发包人承担
C、工程本身损害由发包人承担
D、发包人要求赶工的,赶工费用由发包人承担
E、不可抗力解除后复工的,若不能按期竣工,应合理延长工期
答案
CDE
解析
2018新教材P88九、不可抗力(1)合同工程本身的损害、由发包人承担;(2)发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;(3)承包人的施工机械设备损坏及停工损失,由承包人承担;(4)停工期间,承包人应发包人要求留在施工现场的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;(5)工程所需清理、修复费用、由发包人承担。不可抗力解除后复工的,若不能按期竣工,应合理延长工期,发包人要求赶工的,赶工费用由发包人承担。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/jzgc/1737162.html
本试题收录于:
建设工程项目管理题库会计365分类
建设工程项目管理
会计365
相关试题推荐
关于下行风险和最大回撤的说法正确的是()A.最大回撤与投资期限长短无关 B.
关于普通股和优先股的风险,以下说法正确的是()A.优先股较低 B.不能确定
对于基金收益分配的分红再投资方式,以下说法中错误的是()A.分红再投资是指将应
关于下行风险和最大回撤,下列说法错误的是()A.最大回撤与考察期限长短无关
下列关于权证的说法错误的是()。A.按基础资产的来源分类,权证可分为认股权证、
以下关于中证全债指数的说法,错误的是()。A.中证指数公司每日计算并发布收盘指
均值、中位数与分位数,以下说法错误的是()A.对于一组数据来说,中位数是大小处
投资经理因预期市场利率将会下浮1%而对债券投资组合进行调整。以下选项中,他(她)
以下关于中位数的说法,错误的是()A.中位数容易受到极端值的冲击,在反应投资策
对于沪港通及深港通的重要意义,以下说法错误的是()。A.刺激人民币资产需求,加
随机试题
Everybodymust______tolawwhateverhispositionis.A、obeyB、conformC、concede
[originaltext]Wecanagreewithprimitivemanthatfoodisabasicneed,bu
Foryearstherehavebeenendlessarticlesstatingthatscientistsareonth
It’sveryinterestingtonotewherethedebateaboutdiversity(多样化)istaki
心脏摇摆征见于A.心包积液 B.缩窄性心包炎 C.法洛四联征 D.左室流出
发生碱骨料反应的必要条件有()。A.骨料中含有活性成分,并超过一定数量
可以考察成本总量的构成情况及各成本项目占总成本的比重,同时也可以看出预算成本、实
客户基本资料: 冯先生与冯太太生活在一个国际化大都市,今年均32岁,冯先生在外
关于民事诉讼举证期限的说法,正确的是( )。2016A、人民法院可以在案件审理
最新回复
(
0
)